Решение от 9 октября 2019 г. по делу № А60-41822/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А60-41822/2019
09 октября 2019 года
г. Екатеринбург



Резолютивная часть решения объявлена 03 октября 2019 года

Полный текст решения изготовлен 09 октября 2019 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.А. Мезриной, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.П.Сапожниковой, рассмотрел в судебном заседании дело

по заявлению ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "СУ-1" (ИНН 6685095019, ОГРН 1156658043189) о приостановлении деятельности застройщика ,

с участием третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

при участии в судебном заседании:

от заявителя ФИО1 представитель по доверенности от 11.01.2019, диплом

от заинтересованного лица ФИО2 представитель по доверенности от 05.10.2018, удостоверение адвоката

от третьего лица: представитель не явился.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Отводов суду не заявлено.

Заявитель обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о приостановлении деятельности застройщика - обществу с ограниченной ответственностью "СУ-1", связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства жилой застройки по ул. ФИО3, ул. Ильича, ул. Чайковского в г. Нижний Тагил: Жилой дом № 1 и Жилой дом № 2.

Определением от 23.07.2019 арбитражный суд в порядке, установленном ст. ст. 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял исковое заявление к производству и назначил дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании.

В предварительном судебном заседании- 03.09.2019 заинтересованным лицом заявлено ходатайство об отложении судебного заседания, с доводами о неполучении заявления.

Суд не усмотрел оснований для отложения предварительного судебного заседания.

Заявитель настаивает на удовлетворение требований, заинтересованное лицо просит отказать, отзыв не представило.

Определением от 03 сентября 2019 назначено судебное заседание.

В судебном заседании – 03.10.2019 заявителем представлено ходатайство о приобщении к материалам дела документов, а именно скриншотов интернет сайта.

В ходе судебного заседание заинтересованным лицом заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства от 30.09.2019 в отношении дома № 1.

После выступления заявителя, Обществом заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела для представления дополнительных доказательств по делу, в частности по строительству жилого дома № 2.

Ходатайство судом рассмотрено и отклонено поскольку, у заинтересованного лица было достаточно времени для подготовки позиции по делу (ч. 5 ст. 159 АПК РФ), им не представлен отзыв, не представлены доказательства расходования денежных средств при наличии доводов о расходовании их не по назначению, отсутствуют доказательства в части строительства по жилому дому № 2.

Заявитель возражает против отложения. Отказывая в удовлетворении ходатайства суд принял во внимание, что интересы заинтересованного лица представлял профессиональный представитель в двух судебных заседаниях, который не посчитал возможным и необходимым представить в материалы дела даже отзыв (ст. 9, 158 АПК РФ).

Заявитель настаивает на удовлетворение заявления, заинтересованное лицо просит отказать.

Третье лицо явку не обеспечило (ст. 156 АПК РФ)

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

установил:

Как следует из материалов дела, ООО «СУ-1» выдано разрешение на строительство от 15.04.2016 № RU66-305000-86-2016 на строительство объекта: «Жилая застройка по ул. ФИО3, Ильича, Чайковского в Нижнем Тагиле», в состав которого входит жилой дом №1 и жилой дом № 2, строительство которых осуществляется по адресу: Свердловская область г. Нижний Тагил, в районе улиц Чайковского, Ильича, ФИО3, на земельном участке с кадастровым номером66:56:0402008:1346, на основании договора аренды земельного участка для жилищного строительства (за исключением индивидуального), заключенного по итогам аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы, от 30.09.2015 № 84т-2015 от 06.11.2015, предоставленном Администрацией города Нижний Тагил, со сроком действия до 30.09.2025 и зарегистрированного в Управлении Росрееста 30.11.2015 № 66-66/002-66/006/660/2015-9382/1.

Проектом строительства предусмотрено:

-85 жилых помещений в составе Жилого дома № 1;

-80 жилых помещений в составе Жилого дома № 2.

Общество осуществляет привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства двух многоквартирных жилых домов.

Первые договоры участия в долевом строительстве указанных жилых домов заключены застройщиком с участниками долевого строительства согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости, а также ежеквартальной отчетности застройщика - 23.05.2016 (жилой дом № 1), 03.07.2018 (жилой дом № 2).

По состоянию на июль 2019 (дата подачи заявления) застройщиком ООО «СУ-1» на строительство Жилого дома № 1 реализовано 73 объекта долевого строительства, на строительство Жилого дома № 2 реализовано по договорам участия в долевом строительстве - 32 объекта долевого строительства, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 66/001/0342019-22660.

Общая сумма привлеченных ООО «СУ-1» денежных средств - 153,556 млн. рублей (жд № 1 - 120,004+ жилой дом №2 - 33,552).

По условию Договоров участия в долевом строительстве Жилого дома № 1, первоначальный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства установлен – 4 квартал 2017, по Жилому дому № 2- 4 квартал 2019.

Срок передачи объектов долевого строительства перенесен: по Жилому дому № 1 -30.09.2019; по Жилому дому № 2 - 31.03.2020.

По состоянию на момент рассмотрения дела в судебном заседании суда первой инстанции, 30.09.2019 в Департамент поступило извещение застройщика об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства по жилому дому № 1, из которого в том числе следует, что разрешение на строительство от 15.04.2016 продлено до 06.08.2021г. Разрешение на ввод жилого дома № 1 в эксплуатацию застройщику не выдавалось.

Таким образом, Обществом не исполнена обязанность , предусмотренная договорами долевого участия в строительстве в части передачи участникам объектов долевого строительства по жилому дому № 1. В части жилого дома № 2, при том, что срок сдачи дома был определен как 4 квартал 2019, а в последствие перенесен на март 2020г, строительство на стадии котлована, что следует из общедоступного источника в сети интернет – сайта https://наш.дом.Рф – Единой информационной системы жилищного строительства. Обществом данные сведения не оспорены, доказательств обратного не представлено (ст. 9,65 АПК РФ). Кроме того, им не представлена отчетность в отношении привлеченных денежных средств в сумме 33,522млн.руб.

Итак, по жилому дому № 1 уже имеется просрочка в части срока предоставления объектов долевого участия в строительстве, по жилому дому № 2 отсутствуют основания полагать (при наличии уже переноса сроков), что к марту 2020года объекты долевого участия будут переданы дольщикам.

Таким образом, суд считает установленным факт того, что ООО «СУ-1» допустило нарушения законодательства в сфере долевого строительства при строительстве названного объекта.

В связи с изложенными обстоятельствами Департамент обратился в арбитражный суд с заявленными требованиями.

Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об участии в долевом строительстве) осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство.

Уполномоченным органом на осуществление регионального контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в силу постановления Правительства Свердловской области от 27 мая 2015 года № 431-ПП «Об утверждении положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области», является Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

На основании п. 6 ч. 6 ст. 23 Закона об участии в долевом строительстве на застройщика возложена обязанность ежеквартально представлять в уполномоченный орган отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 и п. 5 Правил представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.10.2018 N 656/пр "Об утверждении формы и порядка представления застройщиком в контролирующий орган отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства" (далее - Правила) отчетность представляется застройщиком в уполномоченный орган не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала, за исключением отчетности за IV квартал, которая представляется застройщиком в уполномоченный орган не позднее 90 дней после окончания квартала.

Данные Правила заинтересованным лицом не соблюдены (протокол об административном правонарушении № 29-12-12/36 от 30.05.2019 ч. 3 ст. 14.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, Постановление № 29-05-32-42 от 10.07.2019, наказание в виде предупреждения).

Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 214-ФЗ) регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства), для возмещения затрат на такое строительство и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

Согласно части 2 статьи 27 названного Федерального закона его действие распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения на строительство которых получены после его вступления в силу - начиная с 1 апреля 2005 года.

На основании части 15 статьи 23 Закона № 214-ФЗ контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если: застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия (пункт 4).

Из материалов дела следует, что Департаментом в ноябре 2018 года проведена внеплановая проверка исполнения застройщиком ООО «СУ-1» требования предписания № 29-12-08/46 от 19.06.2018 об устранении нарушений положений законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - предписание № 29-12-08/46).

Предписание № 29-12-08/46 содержало требование об устранении нарушения выразившегося в нецелевом (необоснованном) расходовании денежных средств участников долевого строительства Жилого дома № 1 в размере 29 579 562,01 руб., путем документального подтверждения затрат, произведенных на строительство жилого дома, либо путем внесения денежных средств, использованных застройщиком по нецелевому назначению на расчетный счет организации с отражением данной операции в бухгалтерском учете застройщика (протокол об административном правонарушении № 29-12-12/88 от 29.11.2018).

В рамках указанной проверки документы, необходимые для осуществления контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, подтверждающие исполнение требований государственного органа, застройщиком представлены частично, что послужило основанием привлечения к административной ответственности по части 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях директора ООО «СУ-1». Согласно постановлению № 29-05-32-96 от 19.12.2018 назначен штраф в размере 15000рублей.

По результатам проверки застройщику выдано новое предписание № 29-12-08/81 со сроком исполнения до 13.03.2019.

Результаты внеплановой проверки застройщиком не обжаловались.

Далее, в марте 2019 года Департаментом проведена внеплановаядокументарная проверка исполнения ООО «СУ-1» предписания № 29-12-08/81об устранении нарушений положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, путем внесения денежных средств в размере 6 193 470,43 руб. на расчетный счет организации застройщика, использованных последним по нецелевому назначению, в нарушении положений статьи 18 Закона о долевом строительстве, либо внесения денежных средств, использованных застройщиком по нецелевому назначению на расчетный счет организации с отражением данной операции в бухгалтерском учете застройщика

В рамках указанной проверки документы, необходимые для осуществления контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, застройщиком представлены не были, что послужило основанием привлечения к административной ответственности по части 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях директора ООО «СУ-1» на сумму 15 000 рублей (постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 29-05-32-24 от 24.04.2019, протокол № 29-12-12/29 от 05.04.2019 ) и выдаче нового предписания № 29-12-10/13 от 05.04.2019, проверка исполнения которого будет проведена в рамках внеплановой документарной проверки в период с 12.07.2019 по 31.07.2019 (жилой дом № 1).

Результаты внеплановой проверки застройщиком не обжаловались.

Кроме того, Департаментом в период с 03.06.2019 по 01.07.2019 проведена внеплановая документарная проверка соблюдения застройщиком ООО «СУ-1» требования законодательства о долевом строительстве при строительстве Жилого дома № 2.

Застройщиком представлены документы, по результатам анализа которых ООО «СУ-1» выдано предписание № 29-12-10/29 с требованиями в срок до 01.11.2019:

-устранить нарушение выразившееся в нецелевом (необоснованном) расходовании денежных средств участников долевого строительства жилого дома в размере 8 858 362,5 руб., и документально подтвердить затраты, произведенные на строительство жилого дома, либо внести денежные средства полученные от участников долевого строительства, использованные застройщиком в нарушение статьи 18 Закона о долевом строительстве по нецелевому назначению на расчетный счет ООО «СУ-1» с отражением данной операции в бухгалтерском учете застройщика и обеспечить их расходование по целевому назначению;

-устранить нарушение части 3 статьи 5 Закона о долевом строительстве, внести на расчетный счет организации денежные средства, поступившие в кассу застройщика от участников долевого строительства, а также обеспечить дальнейшее поступление денежных средств участников долевого строительства в безналичном порядке.

В рамках проверки установлено, что застройщик привлекает денежных средства в кассу организации, а не в безналичном порядке на расчетный счет застройщика.

В отношении застройщика 01.07.2019 составлен протокол № 29-12-12/50 по части 1 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за привлечение денежных средств гражданина, в нарушение требований, установленных указанным законодательством.

Согласно части 4 статьи 23.3 Закона о долевом строительстве застройщики обязаны размещать в ЕИСЖС информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Федеральным законом, а также правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.

Перечень таких документов содержится в статье 3.1 Закона о долевом строительстве предусмотрено.

Порядок, состав, способы, сроки и периодичность размещения информации субъектами информации утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.05.2018 № 275/пр «Об утверждении Положения о порядке, составе, способах, сроках и периодичности размещения информации застройщиками в единой информационной системе жилищного строительства, указанной в статье 23.3 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Приказ № 275/пр).

В нарушение указанных требований закона застройщиком обязанность по раскрытию информации выполняется не в полном объеме, в связи с чем по данному факту Департаментом составлен: протоколы № 29-12-12/38 от 31.05.2019, по результатам рассмотрения которого директор застройщика привлечен к административной ответственности в виде предупреждения (постановление № 29-05.32-44 от 10.07.2019), составлен протокол № 29-12-12/37 от 31.05.2019, по результатам которого директор застройщика привлечен к ответственности в виде предупреждения.

Таким образом, к ООО «СУ-1» неоднократно в течение одного года применялись меры административного воздействия за нарушение обязательных требований Закона № 214-ФЗ.

При этом обществом длительное время не исполняются требования Департамента в предписаниях о соблюдении положений статьи 6 Закона №214-

ФЗ.

В порядке части 1 статьи 6 Закона № 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

Частью 3 статьи 6 Закона № 214-ФЗ предусмотрено, что в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Доказательств принятия застройщиком всех зависящих от него мер в целях приведения договоров участия в долевом строительстве в соответствие с требованиями Закона № 214-ФЗ, изменения договоров в порядке, установленном ГК РФ, завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию, суду не представлено.

Извещение об окончании строительства в отношении жилого дома № 1 от 30.09.2019 не может быть принято судом в качестве доказательств принятия застройщиком достаточных и эффективных мер по исполнению требований Закона № 214-ФЗ.

На момент рассмотрения дела судом указанные требования Закона № 214-ФЗ обществом фактически не исполнены, объекты долевого строительства не переданы участникам по жилому дому № 1, доказательств обратного в материалы дела не представлено; доказательств возможности передачи объектов в установленный срок по жилому дому № 2 также не представлено, строительство на стадии котлована, куда израсходованы привлеченные денежные средства застройщик не пояснил, хотя 33,552млн.руб. достаточно весомая денежная сумма, оплаченная участниками долевого строительства. Каким образом и на основании каких денежных средств застройщик собирается оканчивать строительство жилого дома № 2 суду не пояснено.

Просрочка исполнения требований составляет более года.

Также заявитель обратил внимание на то, что имели место факты воспрепятствования обществом контролирующей деятельности Департамента в связи с непредставлением в установленный срок документов для проведения проверки в порядке пункта 4 части 6 статьи 23 Закона № 214-ФЗ.

Учитывая все вышеизложенное в совокупности, суд пришел к выводу о том, что материалами дела подтверждается наличие оснований для приостановления деятельности застройщика - ООО «СУ-1», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов.

В рассматриваемом случае требования Департамента о приостановлении деятельности общества, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства ул. ФИО3, ул. Ильича, ул. Чайковского в г. Нижний Тагил: жилой дом № 1 и жилой дом № 2 не ограничивает застройщика в осуществлении иной хозяйственной деятельности, помимо деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, не препятствует извлечению доходов от продолжения иной деятельности и не является препятствием для осуществления разрешенного строительства жилого дома и сдачи его в эксплуатацию, а связано, исключительно, с запретом на шесть месяцев осуществлять деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) указанного многоквартирного дома.

Приостановление указанной деятельности ООО «СУ-1» на срок шесть месяцев направлено на приведение деятельности застройщика в соответствие с требованиями Закона № 214-ФЗ и прекращение нарушения прав и законных интересов участников долевого строительства.

С учетом изложенного суд считает, что деятельность ООО «СУ-1» связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства жилой застройки по ул. ФИО3, ул. Ильича, ул. Чайковского в г. Нижний Тагил: жилой дом № 1 и жилой дом № 2, следует приостановить на срок 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, требования Департамента подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1.Заявленные требования удовлетворить.

Приостановить на 6 (шесть) месяцев деятельность застройщика общества с ограниченной ответственностью "СУ-1" (ИНН <***>, ОГРН <***>), связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства жилой застройки по ул. ФИО3, ул. Ильича, ул. Чайковского в г. Нижний Тагил: жилой дом № 1 и жилой дом № 2.

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

3. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

СудьяЕ.А. Мезрина