Резолютивная часть решения от 10 декабря 2018 г. по делу № А33-26342/2018Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1476/2018-310722(2) 10 декабря 2018 года по делу А33-26342/2018 Красноярск 10 декабря 2018 года ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Рос- сийской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гласстрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление 208» 877 292,70 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 28/11/17-КШ4 от 28.11.2017. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гласстрой» в доход феде- рального бюджета 44 932 руб. государственной пошлины. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжало- вано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. Судья Е.Р. Смольникова Суд:АС Красноярского края (подробнее)Истцы:ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 208" (подробнее)Ответчики:ООО Гласстрой (подробнее)ООО "ГЛАССТРОЙ" (подробнее) Судьи дела:Смольникова Е.Р. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
