Резолютивная часть решения от 6 февраля 2019 г. по делу № А59-7184/2018Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 16_846993 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 Факс 460-945, 460-952, Адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-office@sakhalin.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А59-7184/2018 г. Южно-Сахалинск 6 февраля 2019 года Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес регистрации: 693000, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная фирма Сакоренма» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес регистрации: 693005, <...>) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств при участии: от истца: ФИО2 по доверенности № 01/19 от 09.01.2019; в отсутствие представителя ответчика. Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Исковые требования муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма Сакоренма» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес регистрации: 693005, Сахалинская область, г. Южно- Сахалинск, ул. Полевая д. 8) в пользу муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес регистрации: 693000, <...>) неустойку по муниципальному контракту в размере 5 759 995 (пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 57 копеек. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма Сакоренма» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес регистрации: 693005, Сахалинская область, г. Южно- Сахалинск, ул. Полевая д. 8) в доход федерального бюджета 51 800 (пятьдесят одна тысяча восемьсот) рублей государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области. Судья И.Н. Веретенников Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:Муниципальное казенное учреждение Городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Управление Капитального Строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "Строительная фирма Сакоренма" (подробнее)Судьи дела:Веретенников И.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
