Резолютивная часть решения от 19 марта 2025 г. по делу № А19-30081/2024Арбитражный суд Иркутской области (АС Иркутской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 9_7685591 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Седова, стр. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025, тел. (3952) 262-102; факс (3952) 262-001 https://irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации г. Иркутск Дело № А19-30081/2024 20.03.2025 г. Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Байкал-СТ» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Байкальская строительная промышленная группа" (ОГРН: <***>) основной долг в размере 1 712 508 руб. 60 коп., неустойку в размере 2 652 541 руб. 50 коп., неустойку на сумму основного долга 1 712 508 руб. 60 коп. из расчет 0,1 % за каждый день просрочки, начиная с 26.12.2024 по день фактического исполнения обязательства, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 155 952 руб. Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области. Судья О. В. Епифанова Суд:АС Иркутской области (подробнее)Истцы:ООО "Байкальская строительно-промышленная группа" "БСПГ" (подробнее)Ответчики:ООО "Байкал-СТ" (подробнее)Судьи дела:Епифанова О.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
