Резолютивная часть решения от 28 февраля 2024 г. по делу № А32-63482/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

«

дело № А32-63482/2022
г. Краснодар
28» февраля 2024 года
Руководствуясь статьями 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Уточнение исковых требований приять.

В удовлетворении ходатайства о переходе к рассмотрению дела в закрытом судебном заседании отказать.

Ходатайство о снижении неустойки удовлетоврить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Комплектстрой» в пользу федерального государственного унитарного предприятие «Главное управление специального строительства» неустойку за период с 01.12.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 27.01.2023 в размере 98 842,99 руб., судебные расходы по оплате госпошлине 7 151,03 руб.

В остальной части исковых требований в удовлетворении отказать.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятие «Главное управление специального строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Комплектстрой» судебные расходы по оплате судебной экспертизы в размере 56 350,13 руб.

Произвести взаимозачет требований в результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Комплектстрой» в пользу федерального государственного унитарного предприятие «Главное управление специального строительства» неустойку в размере 49 643,89 руб.

Вернуть из федерального бюджета Российской Федерации федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства» 1 911 руб. излишне уплаченной госпошлины, уплаченной по платежному поручению № 110359 от 12.12.2022.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу через Арбитражный суд Краснодарского края в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Р.М. Назаренко