Решение от 21 июля 2021 г. по делу № А40-19546/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-19546/21-110-143
город Москва
21 июля 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 07 июля 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 21 июля 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "АСТЕРОС" (115035, <...>, СТР.3, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "АЛЖЕКО" (125167, МОСКВА ГОРОД, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛИЦА, 2, СТР.4, ОГРН: <***>) о взыскании 4 367 099,86 рублей,

при участии:

от истца – ФИО3. По дов. от 21.01.2021

от ответчика- ФИО4 по дов. от 20.01.2020,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "АСТЕРОС" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АЛЖЕКО" о взыскании 1 160 872,02 руб. задолженности по Договору №MOS/2016/001271 от 19.04.2016, 1 160 872,02 руб. пеней, 155 170,80 руб. задолженности по Договору №MOS/2016/001302 от 14.06.2016, 155 170,80 руб. пеней, 774 116,89 руб. задолженности по Договору №MOS/2016/001333 от 23.06.2016, 774 116,89 руб. пеней, 93 390,22 руб. задолженности по Договору №MOS/2017/001487, 93 390,22 руб. пеней.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между АО «АСТЕРОС» (далее -Заказчик) и ООО «Алжеко» (далее -Исполнитель) были заключены договоры аренды Модуля и/или Имущества для размещения на 1 площадке Заказчика и оказания Дополнительных услуг, а также дополнительные соглашения к ним: Договор №MOS/2016/001271 от 19.04.2016, Договор №MOS/2016/001302 от 14.06.2016, Договор №MOS/2016/001333 от 23.06.2016, Договор №MOS/2017/001487 от 21.02.2017 (далее - Договоры).

В соответствии с п.2.1 Договоров Исполнитель обязуется предоставить Заказчику во временное владение и пользование (аренду) Модуль и/или Имущество для размещения на площадке Заказчика, а также оказать Дополнительные услуги, а Заказчик обязуется принять во временное владение и пользование (аренду) Модуль и/или Имущество, принять оказанные Дополнительные Услуги и осуществить оплату Арендных платежей. Единовременного Платежа и Обеспечительного Депозита в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

В соответствии с п. 5.1.1 Договоров в рамках исполнения Договора Заказчик обязан оплатить Исполнителю Арендные платежи, Единовременный платеж, Обеспечительный Депозит в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и дополнительными соглашениями к Договору.

Согласно п.5.4.1 Договоров единовременный платеж включает в себя стоимость Дополнительных Услуг и иные суммы, оплата которых должна быть осуществлена до начала исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

Из условий заключенных между сторонами Договоров следует, что они включают в себя как положения договора аренды, так и договора возмездного оказания (в части оказания дополнительных услуг).

Статьями 309 и 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствие со ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (ст. 753 ГК РФ).

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (статья 746 ГК РФ, пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Согласно ст.783 ГК РФ общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Из положений п.5 Договоров так же следует, что надлежащее оказание услуг Исполнителем, подтверждается подписанными между сторонами Актами об оказанных услугах.

Согласно актам сверки взаимных расчетов за период с 29.04.2016 по 02.12.2020 ООО «Алжеко» были выплачены следующие денежные средства:

-По Договору №MOS/2016/001271 от 19.04.2016 выплачено денежных средств на сумму 17 801 034 (Семнадцать миллионов восемьсот одна тысяча тридцать четыре) рубля 15 копеек

-По Договору №MOS/2016/001302 от 14.06.2016 выплачено денежных средств на сумму 3 958 257 (Три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 68 копеек;

-По Договору №MOS/2016/001333 от 23.06.2016 выплачено денежных средств на сумму 9 792 400 (Девять миллионов семьсот девяносто две тысячи четыреста) рублей 26 копеек;

-По Договору №MOS/2017/001487 от 21.02.2017 выплачено денежных средств на сумму 1 507 130 (Один миллион пятьсот семь тысяч сто тридцать) рублей 89 копеек.

Однако, на дату подачи настоящего искового заявления у Конкурсного управляющего АО «АСТЕРОС» отсутствуют закрывающие бухгалтерские документы, также, как и иные подтверждения оказания услуг ООО «Алжеко» на сумму 2 183 549, 93 руб.

Договор

Сумма

выплаченных денежных средств

Оказано услуг на сумму (в руб.)

Задолженность

№MOS/2016/001271 от 19.04.2016

17 801 034,15 руб.

16 640 162,13 руб.

1 160 872,02

№MOS/2016/001302 от 14.06.2016

3 958 257,68 руб.

3 803 086,88 руб.

155 170,80 руб.

№MOS/2016/001333 от 23.06.2016

9 792 400,26 руб.

9 018 283,37 руб.

774 116,89 руб.

№MOS/2017/001487 от 21.02.2017

1 507 130,89 руб.

1 413 740,67 руб.

93 390,22 руб.

ИТОГО

30 875 273,10

2 183 549, 93 руб.

В соответствие со ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей И 09 настоящего Кодекса.

В соответствии с п.9.9 Договоров за нарушение сроков выполнения работ Исполнителем, более чем на 5 (пять) рабочих дней в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №15 к Договору), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день нарушения срока.

В связи с тем, что до настоящего Исполнителем не были полностью оказаны услуги по заключенным Договорам, Истец считает возможным взыскать с Ответчику за просрочку исполнения обязательств.

Договор

Сумма

задолженности

Период просрочки

Расчет пени

Сумма пени

№MOS/2016/001271 от 19.04.2016

1 160 872,02

с 16.02.2018 по 02.02.2021

1 160 872,02 х 1083 х 0.1%

1 160 872,02

руб.

№MOS/2016/001302 от 14.06.2016

155 170,80 руб.

С 01.02.2018 по 02.02.2021

155 170,80 х 1098 х 0.1%

155 170,80

руб.

№MOS/2016/001333 от 23.06.2016

774116,89 руб.

С 01.02.2018 по 02.02.2021

774 116,89 х 1098 х 0.1%

774116,89

руб.

№MOS/2017/001487

93 390,22 руб.

с 31.01.2018 по

93 390,22 х

93 390,22 руб.

от 21.02.2017

02.02.2021

1099x0.1%

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Вместе с тем, все обусловленные договорами услуги были оказаны Ответчиком своевременно и в полном объеме, что подтверждается подписанными Актами, указанными в таблице, представленной ниже и приложенными к настоящему Отзыву ответчика:

Реквизиты Договора/ Дополнительного соглашения

Оказание услуг

Доставка

Передача в аренду

Вывоз / передача имущества из аренды

Договор № MOS/2016/001271 от 19.04.2016 г.

Акт доставки от 29.05.2016 г.

Акт приема-передачи от 30.05.2016 г.

Акт возврата от 01.03.2018 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 31.05.2016 г. к Договору №MOS/2016/001271 от 19.04.2016 г. (подвод сетей электроснабжения)

Акт

выполненных работ/ оказанных услуг от 11.07.2016 г.

Дополнительное соглашение № 3 от 22.07.2016 г. к Договору № MOS/2016/001271 от 19.04.2016 г. (дополнительное количество модулей и имущества)

•
•

Акт приема-передачи от 02.08.2016 г.

Акт возврата от 28.02.2018 г.

Дополнительное соглашение № 4 от 27.04.2017 г. к Договору №MOS/2016/001271 от 19.04.2016 г. (перепланировка помещения из Модулей,

Акт

выполненных работ от 17.05.2017 г.

доставка панелей)

Дополнительное соглашение № 5 от 13.07.2017 г. к Договору №MOS/2016/001271 от 19.04.2016г. (переноси монтаж коммуникаций для ранее арендованных Модулей)

Акт

выполненных работ от 01.09.2017 г.

Дополнительное соглашение № 6 от 01.11.2017 г. к Договору № MOS/2016/001271 от 19.04.2016 г. (продление срока действия аренды по Договору и Дополнительному соглашению № 3)

Договор № MOS/2016/001281 от 16.05.2016 г.

Акт доставки от 16.06.2016 г.

Акт приема-передачи от 21.06.2016 г.

Акт возврата от 28.02.2018 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 25.05.2016 г. к Договору №MOS/2016/001281 от 16.05.2016 г. (аренда дополнительного оборудования и имущества)

Акт доставки от 20.06.2016 г.

Акт приема-передачи от 20.06.2016 г.

Акт возврата от 28.02.2018 г.

Дополнительное соглашение № 2 от 31.05.2016 г. к Договору №MOS/2016/001281 от 16.05.2016 г. (прочие проектные работы)

Акт

выполненных работ от 01.07.2016 г.

Дополнительное соглашение № 3 от 02.06.2016 г. к Договору №MOS/2016/001281 от 16.05.2016 г. (аренда дополнительного количества Модулей и Имущества)

Акт доставки от 20.06.2016 г.

Акт доставки от 17.06.2016 г.

Акт приема-передачи от 20.06.2016 г. Акт приема-передачи от 17.06.2016 г.

Акт возврата от 07.08.2017 г.

Акт возврата от 01.03.2018 г.

Дополнительное соглашение № 4 от 09.06.2016 г. к Договору №MOS/2016/001281 от 16.05.2016 г. (услуги по отделке фундамента и модернизации лестницы для модульного здания)

Акт

выполненных работ от 01.07.2016 г.

Дополнительное соглашение № 5 от

-
Акт доставки от 11.07.2016

Акт приема-передачи от

Акт возврата от 07.08.2017

07.07.2016 г. к Договору №MOS/2016/001281 от 16.05.2016 г. (аренда дополнительного количества Модулей и Имущества)

г.

11.07.2016 г.

г.

Дополнительное соглашение № 6 от 15.07.2016 г. к Договору №MOS/2016/001281 от 16.05.2016 г. (аренда дополнительного оборудования и Имущества)

Акт доставки от 21.07.2016 г.

Акт приема-передачи от 21.07.2016 г.

Акт возврата от 28.02.2018 г.

Дополнительное соглашение № 7 от 22.07.2016 г. к Договору №MOS/2016/001281 от 16.05.2016 г. (аренда дополнительного количества Модулей и Имущества)

Акт доставки от 26.07.2016 г.

Акт приема-передачи от 26.07.2016 г.

Акт возврата от 01.04.2018 г.

Дополнительное соглашение № 8 от 25.07.2016 г. к Договору №MOS/2016/001281 от 16.05.2016 г. (аренда дополнительного количества Модулей и Имущества)

Акт доставки от 05.08.2016 г.;

Акт доставки от 10.08.2016 г.

Акт приема-передачи от 05.08.2016 г.; Акт приема-передачи от 10.08.2016 г.

Акт возврата от 19.08.2017 г.;

Акт возврата от 07.08.2017 г.;

Акт возврата от 01.03.2018 г.

Дополнительное соглашение № 9 от 02.09.2016 г. к Договору №MOS/2016/001281 от 16.05.2016 г. (аренда дополнительного оборудования и Имущества)

Акт доставки от 08.09.2016 г.

Акт приема-передачи от 08.09.2016 г.

Акт возврата от 28.02.2018 г.

Дополнительное соглашение № 10 от 21.12.2016 г. к Договору №MOS/2016/001281 от 16.05.2016 г. (аренда дополнительного количества Модулей и Имущества)

Акт доставки от 23.12.2016 г.

Акт приема-передачи от 23.12.2016 г.

Акт возврата от 01.04.2018 г.

Дополнительное соглашение № 14 от 05.04.2017 г. к Договору №MOS/2016/001281 от 16.05.2016 г. (аренда дополнительного

Акт доставки от 06.04.2017 г.

Акт приема-передачи от 06.04.2017 г.

Акт возврата от 01.04.2018 г.

количества Модулей и Имущества)

Дополнительное соглашение № 17 от 22.08.2017 г. к Договору №MOS/2016/001281 от 16.05.2016 г.

(дополнительные услуги по перемещению модульных зданий)

Акт

выполненных работ от 01.09.2017 г.

Договор № MOS/2016/001302 от 14.06.2016 г.

Акт доставки от 21.07.2016

г.;

Акт доставки от 09.07.2016 г.;

Акт доставки от 14.07.2016 г.

Акт приема-передачи от 25.07.2016 г.

Акт возврата от 01.03.2018 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 11.07.2016 г. к Договору №MOS/2016/001302 от 14.06.2016 г. (подвод сетей электроснабжения)

Акт

выполненных работ/оказанных услуг от 02.08.2016 г.

Дополнительное соглашение № 2 от 03.08.2016 г. к Договору № MOS/2016/001302 от 14.06.2016 г. (установка модулей)

Акт

выполненных работ от 25.10.2017 г.

Дополнительное соглашение № 3 от 01.11.2017 г. к Договору № MOS/2016/001302 от 14.06.2016 г. (о продлении срока аренды модулей по Договору)

Дополнительное соглашение № 4 от 15.11.2017 г. к Договору № MOS/2016/001302 от 14.06.2016 г. (перемещение и аренда модулей)

Акт

выполненных работ от 07.12.2017 г.

Акт приема-передачи от 07.12.2017 г.

Акт возврата от 01.03.2018 г.

Договор № MOS/2016/001333 от 23.06.2016 г.

Акт доставки от 21.08.2016 г.

Акт приема-передачи от 31.08.2016 г.

Акт возврата от 01.03.2018 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 15.09.2016 г. к Договору № MOS/2016/001333 от 23.06.2016 г. (устройство

Акт

выполненных работ от 30.09.2017 г.

противопожарной стены)

Дополнительное соглашение № 2 от 30.09.2016 г. к Договору № MOS/2016/001333 от 23.06.2016 г. (аренда дополнительного оборудования и Имущества)

Акт приема-передачи от 30.09.2016 г.

Акт возврата от 01.03.2018 г.

Договор № MOS/2017/001487 от 21.02.2017 г.

Акт доставки от 26.02.2017 г.

Акт приема-передачи от 06.03.2017 г.; Акт приема-передачи от 28.02.2017 г.

Акт возврата от 01.03.2018 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 21.02.2017 г. к Договору №MOS/2017/001487 от 21.02.2017 г. (аренда дополнительного количества Модулей и Имущества)

Акт доставки от 26.02.2017 г.

Акт приема-передачи от 06.03.2017 г.; Акт приема-передачи от 28.02.2017 г.

Акт возврата от 01.03.2018 г.

Дополнительное соглашение № 2 от 28.02.2017 г. к Договору №MOS/2017/001487 от 21.02.2017 г. (аренда дополнительного оборудования и Имущества)

Акт приема-передачи от 06.03.2017 г.

Акт возврата от 01.03.2018 г.

Договор № MOS/2017/001520 от 28.03.2017 г.

Акт доставки от 20.04.2017.

Акт приема-передачи от 25.04.2017 г.

Акт возврата от 01.03.2018 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 28.02.2017 г. к Договору № MOS/2017/001520 от 28.03.2017 г.

Акт

выполненных работ от 17.05.2017 г.

Таким образом, представленными документами подтверждается оказание Ответчиком предусмотренных соответствующим договором или дополнительным соглашением услуг, передача Модулей, Имущества и дополнительного оборудования в аренду, а также оказание услуг демонтажа и вывоза.

Кроме того, Актом сверки по состоянию на 01.07.2017 г. АО «АСТЕРОС» подтверждало свою задолженность перед ООО «Алжеко» по заключенным к тому моменту Договорам и Дополнительным соглашениям в сумме 3 816 924,68 руб., признавая тем самым выполнение обязательств Ответчиком перед Истцом.

Требования основаны а том факте, что у него отсутствуют закрывающие бухгалтерские документы, также как и иные подтверждения оказания услуг ООО «Алжеко» на сумму 2 183 549,93 руб., которые ему не были переданы должником в рамках требований, предъявляемых в деле о несостоятельности (банкротства) АО «АСТЕРОС».

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

По смыслу указанной нормы права требование об уплате неустойки (пени) следует из основного обязательства об его исполнении по условиям договора.

Поскольку, как указано выше, требование о взыскании суммы неосновательного обогащения необоснованно в силу того, что все, предусмотренные заключенными между сторонами договорами услуги были фактически оказаны Ответчику Истцу, о чем свидетельствуют оформленные в установленном порядке акты, следовательно, требование о взыскании неустойки также незаконно.

Как пояснил представитель ответчика, Компания ООО «Алжеко» является крупным участником строительного рынка России, занимает большую часть сферу аренды строительных модулей, которые могут быть использованы в качестве штабов строительства, офисных модульных зданий, административных помещений, торговых павильонов и быстровозводимых магазинов, контейнеров для хранения, помещений для мероприятий и выставок, санитарных модулей.

Основной вид деятельности Ответчика — сдача в аренду движимого имущества: строительных модулей, дополнительного имущества и оборудования к ним. Также Ответчик оказывает дополнительные услуги: доставка и вывоз модулей и имущества, монтаж и демонтаж оборудования на объекте Заказчика. Поэтому договора, заключаемые Ответчиком со своими заказчиками имеют смешанную природу и сочетают признаки договора аренды и договора возмездного оказания услуг.

Цена аренды и услуг прописывается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью каждого договора или дополнительного соглашения.

Факт передачи имущества в аренду подтверждается Актом приема-передачи, подписываемым уполномоченными представителями сторон договора.

Фактический срок аренды определяется Договором, однако, в случае пролонгации действия договора на неопределенный срок, количество месяцев аренды определяется в следующем порядке: с момента передачи имущества в аренду и подписания Акта приема-передачи и до момента возврата модулей и составления Акта возврата.

Факт оказания дополнительных услуг подтверждается следующим образом:

-услуги доставки подтверждаются Актами доставки либо проставлением знаков X или V в соответствующих разделах Акта приема-передачи;

-услуги демонтажа и вывоза подтверждаются Актом возврата.

Между Ответчиком и Истцом было заключено несколько договоров на аренду модулей и дополнительного имущества и оборудования, а именно:

Договор № MOS/2016/001271 от 19.04.2016 г.,

Договор № MOS/2016/001281 от 16.05.2016 г.,

Договор № MOS/2016/001302 от 14.06.2016 г.,

Договор № MOS/2016/001333 от 23.06.2016 г.,

Договор № MOS/2017/001487 от 21.02.2017 г.,

Договор № MOS/2017/001520 от 28.03.2017 г.

Все услуги (аренда, доставка, монтаж, демонтаж и вывоз) были оказаны Истцом Ответчику своевременно и в полном объеме, что подтверждается соответствующими Актами, представленными Истцом в материалы дела.

При подготовке к рассмотрению данного дела Истец произвел сверку платежей с представителем Ответчика, в переписке с которым Ответчик подтвердил, что все Акты к заключенным договорам у него есть. При этом в бухгалтерии Истца отсутствовали первичные документы по 14 пунктам. Данные документы, подтверждающие выполнение услуг (Акты приема-передачи, доставки, Акты возврата), начисление платежей (счета) и оплату (платежные поручения Истца) Ответчик предоставил в материалы дела.

В соответствии с п. 4.2.11 каждого заключенного с Истцом договора (форма договора типовая, разработанная Ответчиком для ведения своей хозяйственной деятельности), если сторонами не оговорено иное, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения любого из актов, подписание которых предусмотрен Договором (кроме Актов приема-передачи, Актов доставки Актов отгрузки и Актов возврата), подписать его и вернуть один оригинал Исполнителю либо предоставить мотивированный отказ от подписания. В случае неполучения Исполнителем в срок, указанный в настоящем пункте, подписанного оригинала или мотивированного отказа от подписания, такие акты будут признаваться Сторонами подписанными, а указанные в них услуги оказанными надлежащим образом и принятыми в полном объеме. Акты приема-передачи, Акты доставки, Акты отгрузки и Акты возврата подписываются уполномоченными представителями Сторон непосредственно в дату совершения действий, отраженных в указанных актах.

В соответствии с п. 4.2.11.1 Договора № MOS/2016/001281 отсутствие по каким-либо причинам представителя Заказчика, должным образом уведомленного о дате и времени доставки и/или возврата Модулей и/или Имущества, при осуществлении доставки и/или возврата или при составлении Акта приема-передачи, Акта доставки, Акта отгрузки и/или Акта возврата, а равно отсутствие у представителя Заказчика соответствующих полномочий для подписания указанных актов, не является основанием для оспаривания со стороны Заказчика и/или признания указанных Актов, составленных Исполнителем в одностороннем порядке, недействительными. В указанных случаях Акты приема-передачи, Акт доставки, Акт отгрузки и/или Акт возврата, составленный Исполнителем в одностороннем порядке, признается Сторонами имеющими юридическую силу и подписанными обеими Сторонами.

При вывозе модулей и имущества по заключенным договорам 01 марта 2018 г. и 1 апреля 2018 г. Истец не обеспечил присутствие на объекте своего уполномоченного представителя, в связи с чем Акты возврата были подписаны в одностороннем порядке.

При этом по данным Ответчика у Истца отсутствует задолженность по услугам аренды и дополнительным услугам перед Ответчиком, в связи с тем, что в части долга непокрытого перечислениями Истца, были использованы для погашения долгов Истца Обеспечительные депозиты, оплаченные Истцом Ответчику при заключении указанных выше договоров (п. 5.1.1 и раздел 5.3 каждого Договора).

По данным ООО «Алжеко» на момент прекращения действия всех договоров, заключенных между сторонами, после вывоза всего арендованного имущества у ООО «АСТЕРОС» осталось право требования возврата Обеспечительного депозита, перечисленного в рамках Договора № MOS/2017/001520. В соответствии с платежным поручением № 7 от 17.10.2017 г. Истец перечислил Обеспечительный платеж в размере 152 574 руб., из которых 20 220,68 руб. Ответчик использовал в счет частичного погашения задолженности по договору.

В соответствии с п. 5.3.2 Договора № MOS/2017/001520 по окончании срока действия Договора при условии завершения расчетов между Сторонами, Исполнитель возвращает Заказчику сумм Обеспечительного депозита в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта сверки взаиморасчетов.

В связи с тем, что после марта 2018 г. Истец на связь с Ответчиком не выходил, Акт сверки взаимных расчетов не подписал, требований о возврате указанной суммы Обеспечительного депозита не предъявлял (доказательств обратного Истцом не предоставлено), указанная сумма Обеспечительного депозита находилась на счету ООО «Алжеко».

Платежным поручением № 1870 от 05.07.2021 г. ООО «Алжеко» возвратило сумму депозита в размере 132 353,41 руб. АО «АСТЕРОС», перечислив денежные средства по банковским реквизитам, предоставленным представителем Истца — конкурсным управляющим ФИО5

Таким образом, задолженности Истца перед Ответчиком не имеется.

Договором может быть предусмотрена обязанность соответствующей стороны дополнительно внести или частично возвратить обеспечительный платеж при наступлении определенных обстоятельств.

На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные ст.317.1 ГК РФ не начисляются, если иное не предусмотрено договором.

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с акционерного общества "АСТЕРОС" в федеральный бюджет госпошлину в размере 44 836 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья:

ФИО1