Резолютивная часть решения от 4 марта 2024 г. по делу № А32-61655/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А32-61655/2022
г. Краснодар
04 марта 2024 года
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Полякова Д.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гамзатовой К.А., рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ника Строй-Ладожская», Краснодарский край, м.р-н Усть-Лабинский, с.п. Ладожское, ст-ца Ладожская (ИНН 2373016783),

к обществу с ограниченной ответственностью «ДСУ-1», г. Сочи (ИНН 2312122368),

о взыскании суммы долга по оплате выполненных работ по договору подряда № 61т-20 от 20 марта 2020 года в размере 1 318 915,88 руб., пени в размере 86 740, 69 руб. в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, неустойки до момента фактического исполнения обязательства,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ДСУ-1», г. Сочи (ИНН 2312122368),

к обществу с ограниченной ответственностью «Ника Строй-Ладожская», Краснодарский край, м.р-н Усть-Лабинский, с.п. Ладожское, ст-ца Ладожская (ИНН 2373016783),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора : МКУ МО г. Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» (ИНН 2310032246),

о взыскании пени в размере 248 301 руб. 69 коп. за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 61т-20 от 20 марта 2020 года за период с 01.04.2020 по 13.03.2023,

Руководствуясь статьями 41, 64-71, 110, 156, 163, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску. В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ника Строй-Ладожская» (ИНН 2373016783) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 13 336 руб.

По встречному иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ника Строй-Ладожская» (ИНН 2373016783) в пользу НАО «ДСУ-1» (ИНН 2312122368) пени за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № 61т-20 от 20 марта 2020 года за период с 01.04.2020 по 13.03.2023 в размере 248 301,69 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 966 руб.

Возвратить НАО «ДСУ-1» (ИНН 2312122368) из федерального бюджета сумму излишне уплаченной государственной пошлины в размере 5 755 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ника Строй-Ладожская» (ИНН 2373016783) в пользу ООО ЭПО «Эталон» денежные средства в счет оплаты судебной экспертизы в размере 70 000 рублей по следующим реквизитам:

Получатель: ООО ЭПО «Эталон»; ИНН: 2311340532; КПП: 231101001; р/счет: 40702810926020013633; Банк получателя: филиал "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК", к/счет: 30101810500000000207; БИК 046015207; назначение платежа: «Оплата за проведение судебной экспертизы по делу № А32-61655/2022»

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья Д.Ю. Поляков