Резолютивная часть решения от 26 декабря 2019 г. по делу № А49-11874/2019

Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-80, факс: 52-70-41, http://www.penza.arbitr..ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

по делу, рассмотренному в порядке упрощённого производства

г. Пенза Дело № А49-11874/2019

« 26 » декабря 2019г.

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Лавровой И.А., рассмотрел в порядке упрощённого производства без вызова сторон дело по иску Акционерного общества "Васильевская птицефабрика", ОГРН <***>, ИНН <***>

к индивидуальному предпринимателю ФИО1, ОГРН <***>, ИНН <***>

о взыскании денежных средств в сумме 69634 руб. 72 коп., из которых: 14336 руб. 58 коп. - штраф в связи с односторонним отказом заказчика (истца) от исполнения договора подряда от 23 мая 2018 года № ОТД-37453 по причине нарушения подрядчиком (ответчиком) сроков начала и/или окончания выполнения работ более чем на 15 календарных дней, исчисленный в соответствии с пунктом 10.7 указанного договора (5% от стоимости работ по договору), 53332 руб. 06 коп. - неустойка за период с 02 февраля 2019 года по 06 августа 2019 года за нарушение сроков выполнения работ в соответствии с пунктом 11.2 договора, 1966 руб. 08 коп. - проценты за пользование денежными средствами за период с 14 августа 2019 года по 14 октября 2019 года в соответствии со статьёй 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на односторонний отказ от исполнения договора подряда и просрочку возврата суммы неотработанного аванса.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 228-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 307, 309, 330, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.п. 3 п. 1 статьи 333.22, п.п. 1 п. 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить, расходы по госпошлине отнести на ответчика.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу Акционерного общества "Васильевская птицефабрика" денежные средства в сумме 69634 руб. 72 коп., в том числе штраф в сумме 14336 руб. 58 коп., неустойку в сумме 53332 руб. 06 коп., проценты за пользование денежными средствами в сумме 1966 руб. 08 коп., а также расходы по государственной пошлине в сумме 2785 руб. 39 коп.

Возвратить Акционерному обществу "Васильевская птицефабрика" из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3291 руб. 61 коп., уплаченную по платёжному поручению № 17738 от 01 октября 2019 года. Выдать справку на возврат госпошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объёме.

СудьяИ.А. Лаврова