Резолютивная часть решения от 3 сентября 2024 г. по делу № А75-19714/2022

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А75-19714/2022
04 сентября 2024 г.
г. Ханты-Мансийск


Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Агеева А.Х., при ведении протокола судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства» (628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...>, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 04.04.2003, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Аппарат» (620028, <...> стр. 13, офис 115, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 04.09.2019, ИНН: <***>) о взыскании 41 122 рублей 18 копеек неустойки по государственному контракту от 17.08.2021 № 01872000017210010010001, а также по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Аппарат» к казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства» о взыскании к 1 724 527 руб. 28 коп.,

третьи лица, не заявляющие требований на предмет спора:

- ПАО "Сбербанк России" (ОГРН <***>, ИНН <***>), - УФАС по ХМАО - Югре (ОГРН: <***>, ИНН: <***>),

- Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ОГРН <***>, ИНН <***>;

- ООО «РегионСпецСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>), при участии представителей сторон:

от истца – ФИО2 по доверенности № 2 от 09.01.2024,, от ответчика (веб-конф.) – ФИО3 по доверенности от 13.03.2024, от третьих лиц – не явились,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Аппарат» в пользу казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства» 1 189 249 рублей 82 копейки, в том числе штраф в размере 20 000 рублей 00 копеек, а также договорную неустойку (пеню) в размере 1 169 249 рублей 82 копейки.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить частично, взыскать с казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Аппарат» 1 615 692 рубля 14 копеек, в том числе долг в размере 1 360 294 рубля 09 копеек, а также договорную неустойку (пеню) в размере 255 398 рублей 05 копеек.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Произвести зачет взысканных сумм по результатам которого взыскать с казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Аппарат» 426 442 рубля 32 копейки

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Аппарат» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 24 892 рубля 00 копеек.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Судья А.Х. Агеев