Резолютивная часть решения от 22 октября 2021 г. по делу № А83-13999/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело № А83-13999/2020
22 октября 2021 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гризодубовой А.Н., при ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по первоначальному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строком» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, КПП: 910201001, Адрес: 295013, <...>) к Акционерному обществу «Крымтелеком» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, КПП: 910201001, Адрес: 295051, <...>) о взыскании задолженности и пени по договору подряда № 63/1 от 27 ноября 2018 года,

по встречному исковому заявлению Акционерного общества «Крымтелеком» к Обществу с ограниченной ответственностью «Строком» о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 63/1 от 23 ноября 2018 года,

при участии уполномоченных представителей:

от общества с ограниченной ответственностью «Строком» - ФИО2 по доверенности от 05.10.2020; после перерыва не явился

от Акционерное общество «Крымтелеком» - – ФИО3 по доверенности от эксперта – ФИО4, паспорт.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строком» по первоначальному исковому заявлению удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с акционерного общества «Крымтелеком» (ОГРН: 1189112039291, ИНН: 9102250133,) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строком» (ОГРН: 1159102035234, ИНН: 9102161853) задолженность по договору подряда № 63/1 от 27 ноября 2018 года в размере 3755096,80 руб., пени за просрочку оплаты выполненных работ в размере 375 509,68 руб., судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины в размере 43 653,00 руб.

В удовлетворении исковых требований акционерного общества «Крымтелеком» по встречному исковому заявлению отказать в полном объеме.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Судья А.Н. Гризодубова