Резолютивная часть решения от 2 июля 2025 г. по делу № А33-13912/2025Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 03 июля 2025 года ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 12 767 000 руб. основного долга, 2 136 344,67 руб. неустойки, начисленной на дату принятия настоящего решения, а также неустойку из расчета 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, за каждый день просрочки, подлежащую начислению на сумму в размере 12 767 000 руб., начиная с 04.07.2025, по день фактической оплаты долга, 365 658,76 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении иска в оставшейся части отказать. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. Судья О.А. Бахрамова Суд:АС Красноярского края (подробнее)Истцы:АО "САХАЛИНСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ" (подробнее)Ответчики:муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (подробнее)Судьи дела:Бахрамова О.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
