Резолютивная часть решения от 16 июля 2020 г. по делу № А03-18334/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-18334/2019
г. Барнаул
16 июля 2020 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Прохорова В.Н., при ведении

протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств

аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Магистраль»

(ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Новосибирск,

к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 43» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Славгород,

о внесении изменений в муниципальный контракт № Ф.2018.622067 от 17.12.2018, и по иску

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 43» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Славгород,

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания

Магистраль», (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Новосибирск,

о взыскании неустойки в размере 1 188 077 руб. 92 коп. и штрафа в размере 60 000

руб.,

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих

самостоятельных требований относительно предмета спора,

Администрации города Славгорода Алтайского края (ОГРН <***>, ИНН

22210002135), г. Славгород,

акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» (ОГРН

1162225106780, ИНН <***>), г. Барнаул,

Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (ОГРН

1165476182101, ИНН <***>), г. Новосибирск,

при участии в судебном заседании:

от истца по первоначальному иску – представитель ФИО2 по доверенности от 05.03.2020,

от иных лиц – не явились, извещены надлежащим образом,

Руководствуясь статьями 110, 148, 167-170, 171, 173, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

внести изменения в существенные условия Муниципального контракта № Ф.2018.622094 от 17.12.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту на объекте «Детский сад № 43 г. Славгорода», Идентификационный код закупки: 18 3221000969122100100100070014120000, в части конечного срока выполнения работ; а именно пункт 5.3 Муниципального контракта, изложив его в следующей редакции: «5.3. Работа должна быть закончена в срок не позднее 01.07.2020 года»;

А также в Приложении № 3 к Контракту изложить графу «срок выполнения работ» в следующей редакции: «Окончание выполнения работ - не позднее 01.07.2020 года».

Взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Магистраль» 6 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении искового заявления муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43» в части требований о взыскании неустойки и штрафов по пунктам 4.4.16 и 4.4.21 отказать.

Исковое заявление муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43» в части требования о взыскании штрафа по пункту 4.4.27.1 контракта оставить без рассмотрения.

Взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43» в доход федерального бюджета Российской Федерации 37 329 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно- Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Разъяснить сторонам, что в силу положений части 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя.

Судья В.Н. Прохоров