Резолютивная часть решения от 29 августа 2024 г. по делу № А31-10143/2023Арбитражный суд Костромской области (АС Костромской области) - Гражданское Суть спора: В связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств из совершения с землей сделок аренды АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Долматова ул., дом 2, город Кострома, 156000 http://www.kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть Дело № А31-10143/2023 город Кострома 29 августа 2024 года Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Голубевой Ольги Дмитриевны, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Наголкиной А. Н., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, г. Кострома (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к жилищному строительному кооперативу «Тихий», г. Кострома (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании 372321 руб. 64 коп. неустойки за период с 10.05.2018 по 30.08.2020 по договору о комплексном освоении территории от 09.01.2018 № 1/Да.0383. Руководствуясь статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд иск удовлетворить. Взыскать с жилищного строительного кооператива «Тихий», г. Кострома (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, г. Кострома (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 372321 руб. 64 коп. неустойки. Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. Взыскать с жилищного строительного кооператива «Тихий», г. Кострома (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета 10446 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении десяти дней со дня вступления решения в законную силу при отсутствии у суда сведений о добровольной уплате государственной пошлины в соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Костромской области в течение месяца с момента принятия решения. Решение также может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа через Арбитражный суд Костромской области в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья О.Д. Голубева Суд:АС Костромской области (подробнее)Истцы:Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы (подробнее)Ответчики:ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ТИХИЙ" (подробнее)Судьи дела:Голубева О.Д. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
