Решение от 17 апреля 2023 г. по делу № А40-3498/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-3498/23-110-31
г. Москва
17 апреля 2023 г.
Резолютивная часть решения от 29 марта 2023 года

Полный текст решения изготовлен 17 апреля 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску публичного акционерного общества "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (115114, <...>, СТР 2, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "СЕТЕВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" (140070, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕРЦЫ Г.О., ЛЮБЕРЦЫ Г., ТОМИЛИНО РП., 4-Й ЕГОРЬЕВСКОГО ШОССЕ КМ, Д. 2, ОФИС 213, ОГРН: <***>) о взыскании 344 749,52 руб. неустойки за период с 01.01.2020 по 06.12.2022 по договору подряда №П-28/2019 от 10.09.2019,

без проведения судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СЕТЕВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" о взыскании 344 749,52 руб. неустойки за период с 01.01.2020 по 06.12.2022 по договору подряда №П-28/2019 от 10.09.2019.

Определением суда от 19 января 2023 года было назначено рассмотрение дела в порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 АПК РФ. Суд располагает доказательствами надлежащего извещения сторон в соответствии со ст. 123 АПК РФ.

29 марта 2023 года Арбитражным судом г. Москвы вынесена резолютивная часть по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства (в порядке ст. 229 АПК РФ).

Согласно материалам дела, в соответствии с положениями ст.ст. 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны надлежащим образом были извещены о принятии заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 ст. 228 АПК РФ.

Ответчик отзыв не представил.

Исследовав представленные доказательства, оценив их, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между ПАО «Россети Московский регион» (Заказчик) и ООО «Сетевые инженерные сооружения» (Подрядчик) был заключен Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № П-28/2019 от 10.09.2019г. по выполнению изыскательских работ, разработке и согласованию со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации на стадии ПИР по титулу: «Строительство 6КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 16942 до границ участка в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1, № 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: <...>, 3, 4 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети» (далее - Договор)».

В соответствии с п. 3.1 Договора стоимость работ составляет 321 894 руб. 98 коп., в т.ч. НДС 20% - 53 649 руб. 16 коп.

Согласно п. 4.1 Договора сроком окончания работ является 31 декабря 2019 года.

По состоянию на 28 декабря 2022 года работы по Договору Подрядчиком не выполнены.

В соответствии с п. 5.4. Договора при нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной документации (в том числе промежуточных по каждому этапу), установленных Графиком производства этапов работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства.

Период просрочки составляет 1071 день (с 01.01.2020г. по 06.12.2022г.). Исходя из изложенного, размер неустойки рассчитывается следующим образом:

321 894 руб. 98 коп. * 0,1 % * 1071 день = 344 749 руб. 52 коп.

Согласно представленному расчету размер неустойки по Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № П-28/2019 от 10.09.2019г. составляет 344 749 руб. 52 коп.

В адрес Ответчика Истцом была направлена претензия (исх. № МКС/01/15413 от 31.10.2022г.) с предложением оплатить неустойку.

Таким образом, размер неустойки по Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № П-28/2019 от 10.09.2019г. составляет 344 749 руб. 52 коп.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170-171, 226-229 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СЕТЕВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" (ОГРН: <***>) в пользу публичного акционерного общества "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (ОГРН: <***>) 344 749 руб. 52 коп. неустойки, 9 895 руб. возмещение расходов по госпошлине.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней с даты его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья:

ФИО1