Определение от 16 декабря 2025 г. АС Камчатского края

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 683009, Российская Федерация, Камчатский край,

<...>, http://kamchatka.arbitr.ru


ОПРЕДЕЛЕНИЕ о принятии встречного искового заявления к производству

Дело № А24-4242/2025
г. Петропавловск-Камчатский
17 декабря 2025 года
Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Колпаченко А.С., рассмотрев вопрос о принятии к производству

встречного искового заявления федерального государственного бюджетного

учреждения «Кроноцкий государственный природный

биосферный заповедник» (ИНН <***>, ОГРН

1024101224421)

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «ЮСАС-

Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 546 620,59 руб. неустойки поданного в рамках дела № А24-4242/2025

по иску общества с ограниченной ответственностью «ЮСАС-

Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к федеральному государственному бюджетному

учреждению «Кроноцкий государственный природный

биосферный заповедник» (ИНН <***>, ОГРН

1024101224421)

о взыскании 1 853 137,28 руб., включающих 1 843 137,28 руб. пени за нарушение сроков оплаты дополнительных работ и 10 000 руб. штрафа за нарушение обязательства по контракту на выполнение работ по завершению строительства объекта «Строительство административного здания» ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник», г. Елизово, Камчатский край» от 11.01.2021 № 49/20

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ЮСАС-Строй» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к федеральному государственному бюджетному учреждению «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» (далее – ответчик) о взыскании 1 853 137,28 руб., включающих 1 843 137,28 руб. пени за нарушение сроков оплаты дополнительных работ и 10 000 руб. штрафа за нарушение обязательства по контракту на выполнение работ по завершению строительства объекта «Строительство административного здания» ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник», г. Елизово, Камчатский край» от 11.01.2021 № 49/20.

Определением от 23.09.2025 исковое заявление принято к производству и возбуждено дело № А24-4242/2025.

01.12.2025 ответчик посредством системы «Мой арбитр» обратился в арбитражный суд со встречным исковым заявлением к истцу о взыскании 546 620,59 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ по контракту на выполнение работ по завершению строительства объекта «Строительство административного здания» ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник», г. Елизово, Камчатский край» от 11.01.2021 № 49/20.

Определением от 08.12.2025 встречное исковое заявление оставлено без движения.

16.12.2025 от ответчика поступили дополнительные документы во исполнение определения об оставлении встречного искового заявления без движения, в связи с чем вопрос о принятии данного заявления к производству рассмотрен судом по существу.

В силу части 1 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.

При рассмотрении вопроса о принятии встречного искового заявления к производству арбитражный суд установил, что оно подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126, 132 АПК РФ.

Руководствуясь частью 3 статьи 127, 132, 133 статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

встречный иск принять и назначить к рассмотрению совместно с первоначальным иском в судебном заседании, которое состоится в 16 часов 30 минут 27 января 2026 года в помещении арбитражного суда по адресу: <...>. Зал № 13.

Предложить обществу с ограниченной ответственностью «ЮСАС-Строй» в срок до 16.01.2026 включительно представить отзыв на встречное исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся во встречном иске, c доказательством направления копии отзыва ответчику (встречному истцу).

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что все дополнительные доказательства, письменные уточнения правовых позиций должны быть заблаговременно представлены в материалы дела до начала судебного заседания; копии таких документов должны быть направлены лицам, участвующим в деле.

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kamchatka.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru).

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Камчатского края – http://kamchatka.arbitr.ru.

Судья А.С. Колпаченко