Резолютивная часть решения от 23 января 2018 г. по делу № А59-5025/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000

тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

по делу, рассмотренному в порядке

упрощенного производства

город Южно-Сахалинск

«23» января 2018 года Дело № А59-5025/2017

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Ким С.И.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 города Южно-Сахалинска (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью центр строительного контроля (ИНН 6501284971 ОГРН <***>)

о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на осуществление строительного контроля за выполнением работ от 04.08.2016 на сумму 19 194 руб. 55 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 и 229 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 города Южно-Сахалинска удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью центр строительного контроля (ИНН 6501284971 ОГРН <***>) в пользу муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 города Южно-Сахалинска (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку по контракту в размере 19 194 руб. 55 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб., всего 21 194 (двадцать одна тысяча сто девяносто четыре) руб. 55 коп.

Арбитражный суд составляет мотивированное решение по заявлению лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (часть 2 статьи 229 АПК РФ).

Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции – Арбитражный суд Дальневосточного округа только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 АПК РФ.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

СудьяС.И. Ким