Резолютивная часть решения от 22 января 2020 г. по делу № А07-20515/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-20515/2019
г. Уфа
22 января 2020 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Халиковой Э.Х., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМСЕРВИС" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 23 657 539руб. 84 коп., пени в размере 1 760 120руб.96коп, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с

28.02.2019 г. по 30.07.2019 г. в размере 807 272руб.28коп и по встречному иску Некоммерческой организации Фонд развития

жилищного строительства Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМСЕРВИС" (ИНН 7445030700, ОГРН 1067445031389) Третье лицо: Мельничук Александр

Владимирович (455000, <...>) о взыскании 10 796 457 руб. 63 коп. неустойки, с учетом принятых уточнений

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 49, 110, 167- 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Принять отказ Общества с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМСЕРВИС" от иска к Некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан в части требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 28.02.2019 г. по 30.07.2019 г. в размере 807 272руб.28коп.

Производство по делу № А07-20515/2019 в указанной части прекратить.

Иск Общества с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМСЕРВИС" в остальной части удовлетворить частично.

Признать недействительным зачет в форме уведомления № 4-2598 от 03.04.2019 г. на сумму 25 080 633 руб. 37 коп. неустойки за просрочку выполнения работ и нарушение срока окончания строительства

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМСЕРВИС" о признании недействительным зачета в форме уведомления № 4-2598 от 03.04.2019 г. на сумму резерва денежных средств (п. 4.6 договора) в размере 1 435 445 руб. 40 коп. отказать. Взыскать с Некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью

"УРАЛПРОМСЕРВИС" (ИНН 7445030700, ОГРН 1067445031389) сумму долга по договору генерального подряда № 17-02/920 от 09.11.2017 г. в размере 23 657 539руб. 84 коп., пени за нарушение сроков оплаты за период с 20.04.2019 г. по 23.12.2019 г. в размере 1 760 120руб.96коп, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 156 080 рублей.

В удовлетворении встречных исковых требований Некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан отказать.

Взыскать с Некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину по встречному иску в сумме 4 300 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМСЕРВИС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 43920 рублей за подачу иска, уплаченную платежным поручением от 13.06.2019 № 8962004.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Д.П.Кузнецов