СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 18 октября 2022 г. по делу № А59-3424/2022

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

23_1355554

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российс кой Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-3424/2022
город Южно-Сахалинск
18 октября 2022 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Аникиной Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сон И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СМК Сахалин» (ОГРН 1116506000786, ИНН 6506908253) к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (ОГРН 1106506000083, ИНН 6506907845) о взыскании задолженности за выполненные дополнительные работы в размере 418 742 рублей 09 копеек, неустойки в размере 316 407 рублей 97 копеек,

по встречному исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (ОГРН 1106506000083, ИНН 6506907845) к обществу с ограниченной ответственностью «СМК Сахалин» (ОГРН 1116506000786, ИНН 6506908253) о взыскании 839 012 рублей 24 копейки неустойки за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту № 0361300002918000036 от 27.08.2018,

третье лицо - Финансовое управление муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области Российской Федерации,

при участии:

от ООО «СМК Сахалин» – директор Салинов А.И. (онлайн), в отсутствие иных участвующих в деле лиц,

Р уководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (ОГРН 1106506000083, ИНН 6506907845) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СМК Сахалин» (ОГРН 1116506000786, ИНН 6506908253) 418 742 рубля 09 копеек основного долга, 98 823 рубля 13 копеек неустойки, 13 351 рубль судебных расходов по уплате государственной пошлины, а всего – 530 916 рублей 22 копейки.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СМК Сахалин» (ОГРН 1116506000786, ИНН 6506908253) из федерального бюджета 4 352 рубля государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 66 от 11.07.2022. Выдать справку на возврат государственной пошлины.

В удовлетворении встречных исковых требований отказать в полном объеме.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Н.А.Аникина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.12.2021 19:25:47

Кому выдана Аникина Наталья Анатольевна