Резолютивная часть решения от 5 мая 2024 г. по делу № А40-60214/2024

3_39477147


АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40- 60214/24-3-442
г. Москва
06 мая 2024 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Будагиловой Б.Б., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ГРУПП" (142105, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПОДОЛЬСК Г.О., ПОДОЛЬСК Г., ПОДОЛЬСК Г., ШКОЛЬНАЯ УЛ., Д. 39, КВ. 29, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 06.05.2021, ИНН: <***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-МОНТАЖ" (140007, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЦЫ ГОРОД, ФИО1, ДОМ 11, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ VII, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 16.10.2019, ИНН: <***>)

о взыскании 12 552 517, 58 руб., При участии:

От истца: ФИО2, по дов. от 14.03.2024 г., диплом, От ответчика: ФИО3, по дов. от 18.04.2024 г., диплом,

РЕШИЛ:

Возвратить встречное исковое заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-МОНТАЖ" к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ГРУПП" о расторжении договора от 13.06.2023 года № АМ-СК-204, заключенного между ООО «АЛЬФА-МОНТАЖ» и ООО «СК ГРУПП», взыскании неустойки (штраф и пени) в размере 6 253 000 рублей.

Расторгнуть договор строительного подряда № АМ-СК-204 от 13.06.2023г., заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Монтаж» и Обществом с ограниченной ответственностью «СК ГРУПП».

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-МОНТАЖ" (140007, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЦЫ ГОРОД, ФИО1, ДОМ 11, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ VII, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 16.10.2019, ИНН: <***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ГРУПП" (142105, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПОДОЛЬСК Г.О., ПОДОЛЬСК Г., ПОДОЛЬСК Г., ШКОЛЬНАЯ УЛ., Д. 39, КВ. 29, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 06.05.2021, ИНН: <***>) задолженность по договору строительного подряда в

размере 7 766 917 (Семь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот семнадцать) руб. 58 коп., компенсацию вынужденного простоя в размере 4 740 000 (Четыре миллиона семьсот сорок тысяч ) рублей, пени за нарушение срока оплаты работ в размере 45 600 (Сорок пять тысяч шестьсот) рублей за период с 08.03.2024г. по состоянию на 19.03.2024 г. с последующим начислением пени по день фактической оплаты суммы долга исходя из расчета 0,01 % от суммы долга за каждый день просрочки платежа, расходы по оплате госпошлины в размере 91 763 (Девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят три) руб.

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-МОНТАЖ" (140007, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЦЫ ГОРОД, ФИО1, ДОМ 11, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ VII, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 16.10.2019, ИНН: <***>) из дохода федерального бюджета госпошлину в размере 60 265 (Шестьдесят тысяч двести шестьдесят пять) руб., уплаченной по платежному поручению от 26.04.2024 г.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья А. А. Федоточкин