Резолютивная часть решения от 2 июня 2017 г. по делу № А39-7519/2016

7/2017-25006(4)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)



Дело № А39-7519/2016
город Саранск
02 июня 2017 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Юськаева Р.К. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ПСК" к обществу с ограниченной ответственностью "Компания Строитель"

о взыскании пени за просрочку выполнения работ по договору подряда в размере 197 564 руб. 24 коп.,

при участии:

от истца: ФИО2, представителя по доверенности № 1/17 от 10.01.2017 г.,

от ответчика: ФИО3, директора (решение учредителя от 13.01.2015 г.), ФИО4 (по доверенности от 24.04.2017),

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Компания Строитель" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПСК" (ОГРН <***>, ИНН <***>) пени за просрочку исполнения обязательств в размере 15000

рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6927 рублей.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Р.К. Юськаев