Резолютивная часть решения от 29 октября 2019 г. по делу № А57-5768/2019

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



38/2019-204241(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-5768/2019
город Саратов
29 октября 2019 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно–строительное управление № 5», г.Саратов (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ПИТЕРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», г.Санкт-Петербург (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 142 583 849 руб. 63 коп.

При участии: от истца – ФИО2, представитель по доверенности № 44/2-116 от 29.12.2018 г.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПИТЕРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно–строительное управление № 5» неотработанный аванс по договору № 1516187383072090942000000/СИ-2015/13021/29 от 21.05.2018 г. в размере 37122231 руб. 05 коп., по договору № 1819187375992554164000000/МО-2018/400/ПИК/47 от 03.07.2018 г. в размере 28086283 руб. 40 коп., по договору № 1819187376362554164000000/МО-2018/Ю-42/18-1/55 от 26.07.2018 г. в размере 7089879 руб. 10 коп., стоимость оказанных услуг генподряда по договору № 1516187383072090942000000/СИ-2015/13021/29 от 21.05.2018 г. в размере 756302 руб. 87 коп., неустойку за нарушение сроков окончания работ по договору №

1516187383072090942000000/СИ-2015/13021/29 от 21.05.2018 г.в размере 14298337 руб. 57 коп., неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору № 1819187375992554164000000/МО-2018/400/ПИК/47 от 03.07.2018 г. в размере 2961985 руб. 07 коп., неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору № 1819187376362554164000000/МО-2018/Ю-42/18-1/55 от 26.07.2018 г. в размере 4715803 руб. 08 коп., неустойку за нарушение сроков окончания работ по договору № 1516187383062090942000000/СИ-2015/13017/65 от 16.08.2-18 г. в размере 1963707 руб. 96 коп., а также расходы по уплате госу4дарственной пошлины в размере 157600 руб. и расходы по оплате судебной строительно-технической экспертизы в размере 299440 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда Саратовской области И.В. Мещерякова



Суд:

АС Саратовской области (подробнее)

Истцы:

ФГУП "ГВСУ №5" (подробнее)

Ответчики:

ООО "РУСЬ ЕВРО СТРОЙ" (подробнее)

Иные лица:

ООО "ПИТЕРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)

Судьи дела:

Мещерякова И.В. (судья) (подробнее)