Резолютивная часть решения от 4 мая 2017 г. по делу № А09-841/2017

194/2017-38261(1)

Арбитражный суд Брянской области 241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ решения по делу

№ А09-841/2017
город Брянск
04 мая 2017 года
Арбитражный суд Брянской области в составе: судьи Фролова М.Н. ,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Споденейко О.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной

ответственностью «БрянскЭлектро» в лице филиала ООО «БрянскЭлектро» в г.Брянск

к Обществу с ограниченной ответственностью «Брянская строительная компания» о взыскании 78 952 руб. 78 коп.

при участии: от истца: ФИО1 – представитель (доверенность № 13 от 09.01.2017); от ответчика: ФИО2 – представитель (доверенность № 14/01/2016 от 14.01.2016).

Руководствуясь статьями 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

Иск Общества с ограниченной ответственностью «БрянскЭлектро» к Обществу с ограниченной ответственностью «Брянская строительная компания» о взыскании задолженности в размере 78 952 руб. 78 коп. удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Брянская строительная компания» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «БрянскЭлектро» денежные средства в размере 77 576 руб. 02 коп., в том числе: 23 274 руб. 43 коп. – долг по договору от 10.12.2014г. № 6014 об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, 54 301 руб. 59 коп. неустойки за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению по

договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 10.12.2014г. № 6014.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Брянская строительная компания» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «БрянскЭлектро» 3 103 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Вернуть Обществу с ограниченной ответственностью «БрянскЭлектро» из федерального бюджета 55 руб. государственной пошлины, излишнеуплаченной по платежному поручению от 20.01.2017г. № 361.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайтах Двадцатого арбитражного апелляционного суда (http://20aas.arbitr.ru/), Верховного Суда Российской Федерации (http://vsrf.ru/).

Судья М.Н. Фролова