СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 8 февраля 2024 г. по делу № А03-17340/2023

Арбитражный суд Алтайского края (АС Алтайского края) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки

79_2975608

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-17340/2023
г. Барнаул
8 февраля 2024 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кребеля Д.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 без использования после перерыва средств аудиозаписи,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Новоалтайский завод железобетонных изделий № 1», г. Новоалтайск Алтайского края (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительное инвестиционное предприятие «Сиада», г. Барнаул Алтайского края (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании

2 000 000,00 руб. неустойки за общий период с 06.10.2022 до 17.12.2023, а также о взыскании 15 000,00 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины,

при участии до перерыва:

от истца – ФИО2 по доверенности от 01.01.2023, диплом № КВ88060 от 04.07.2013,

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно-строительное инвестиционное предприятие «Сиада» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Новоалтайский завод железобетонных изделий № 1» (ИНН <***>) 2 000 000,00 руб. неустойки за общий период с 06.10.2022 до 17.12.2023, также взыскать 15 000,00 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно-строительное инвестиционное предприятие «Сиада» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации 18 000,00 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию - Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Д.А. Кребель