Решение от 6 сентября 2017 г. по делу № А03-6171/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 76, тел.: 29-88-01

http://www.altai-krai.arbitr.ru е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А03-6171/2017
г. Барнаул
07 сентября 2017 года
Резолютивная часть решения суда объявлена 31 августа 2017 года.

Полный текст решения суда изготовлен 07 сентября 2017 года.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Хирон», г. Барнаул (ОГРН <***>) к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Смоленская центральная районная больница», с. Смоленское (ОГРН <***>) о взыскании 827 926 руб. 14 коп. долга, 93 500 руб. 42 коп. пени,

при участии представителей сторон:

от истца: ФИО2 (доверенность, паспорт), ФИО3 (доверенность, паспорт),

от ответчика: не явился, извещен,

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Хирон» (далее – ООО «Хирон», истец) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» (далее – КГБУЗ «Смоленская ЦРБ», ответчик) о взыскании 902 331 руб. 14 коп. долга, 108 288 руб. 01 коп. пени.

В обоснование исковых требований истец сослался на уклонение ответчика от исполнения договорных обязанностей по оплате продукции по договорам №2015.494666 от 21.12.2015, №2015.467769 от 18.12.2015, №2015.449505 от 02.12.2015, №0817200000316011213.2016.402618 от 20.02.2016, №600693 от 27.01.2016, №602948 от 04.03.2016, №6/3395 от 25.05.2016, что привело к образованию задолженности и начислению неустойки.

Согласно ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) ответчик надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения дела, однако в судебное заседание не явился, представил суду ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебное заседание проводится в отсутствие представителя ответчика.

В судебном заседании истец представил суду уточненное исковое заявление о взыскании 867 926 руб. долга и 94 907 руб. 08 коп. пени. Уточнение судом принято.

В судебном заседании объявлялся перерыв, о чем в сети «Интернет» делалось объявление.

После перерыва истец вновь представил суду уточненное исковое заявление об уменьшении размера неустойки до 93 500 руб. 42 коп. Уточнение в части уменьшения неустойки принято к производству.

В отзыве на исковое заявление ответчик признал исковые требования в полном объеме.

Заслушав пояснения истца, исследовав письменные материалы, суд установил следующие обстоятельства:

21.12.2015, 18.12.2015, 02.12.2015 между ООО «Хирон» (поставщик) и КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» (заказчик) заключены гражданско-правовые договоры №2015.494666, №2015.467769, №2015.449505, по условиям которых поставщик обязался поставить и передать самостоятельно или с привлечением соисполнителей, заказчику товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно спецификации (приложение №1) (далее - товар) в установленный контрактом срок, а заказчик обязался обеспечить его оплату (пункт 1.1 договоров).

Согласно пункту 2.1 договоров цена является твердой, не может изменяться в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена договора №2015.2015.494666 составляет 558 350 руб. 77 коп., в т.ч. НДС.

Цена договора №2015.467769 составляет 710 436 руб. 19 коп., в т.ч. НДС.

Цена договора №2015.449505 составляет 79 200 руб., в т.ч. НДС.

Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется после приемки заказчиком товара в течение 30 дней со дня подписания заказчиком товарной накладной (акта сдачи-приемки) на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных контрактом, со дня подписания акта взаимосверки обязательств на основании представленных поставщиком счета и счета-фактуры (пункт 2.3.4 договоров №2015.494666, №2015.467769, №2015.449505).

В соответствии с пунктом 4.1 договоров №2015.494666, №2015.467769, №2015.449505 поставка товара должна быть осуществлена в полном объеме в срок до 31 декабря 2016 года, поставщик при транспортировке обязан соблюдать условия хранения поставляемого товара в соответствии с требованиями производителя поставляемого товара.

Во исполнение условий заключенного договора №2015.494666 поставщик по счетам-фактурам, имеющимся в материалах дела, поставил покупателю товар на общую сумму 408 579 руб. 61 коп.

Во исполнение условий заключенного договора №2015.467769 поставщик по счетам-фактурам, имеющимся в материалах дела, поставил покупателю товар на общую сумму 543 095 руб. 19 коп.

Во исполнение условий заключенного договора №2015.449505 поставщик по счетам-фактурам, имеющимся в материалах дела, поставил покупателю товар на общую сумму 19 800 руб.

Кроме того, между теми же сторонами 20.12.2016 заключен гражданско-правовой договор №0817200000316011213.2016.402618 на поставку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, по условиям которых поставщик обязался поставить и передать заказчику медицинское оборудование в соответствии с техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), комплектацией, параметрами, наличием функций и в количестве, согласно Спецификации (Приложение №1) (далее – товар), обеспечить его разгрузку, установку, монтаж, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию, обучить персонал заказчика на рабочем месте правилам эксплуатации товара – в установленный договором срок, а заказчик обязался обеспечить его оплату (пункты 1.1 договоров).

Согласно пункту 2.1 договора цена является твердой, не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением случаев, установленных договоров и предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена договора №0817200000316011213.2016.402618 составляет 91 016 руб. 34 коп., в т.ч. НДС.

Расчет за поставленный и принятый товар осуществляется заказчиком в течение 30 дней со дня подписания им «Акта ввода товара в эксплуатацию» и товарной накладной – на основании представленных поставщиком счета и счета-фактуры, либо со дня подписания акта взаимосверки обязательств на основании представленных поставщкимо счета и счета-фактуры (пункт 2.3.4 договора).

Во исполнение условий заключенного договора №0817200000316011213.2016.402618 поставщик по счетам-фактурам, имеющимся в материалах дела, поставил покупателю товар на общую сумму 91 016 руб. 34 коп.

Также 27.01.2016, 04.03.2016 между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) заключены договоры поставки №60693, №602948, по условиям которых поставщик обязался поставить, а покупатель принять и оплатить товар, наименование, ассортимент, количество и стоимость которого указаны в спецификации настоящего договора (приложение №1). Протоколом согласования цены является спецификация (пункт 2.1 договоров).

Согласно пункту 3.1 договора №60693 цена поставлемого по настоящему договору товара составляет 9 240 руб.

Согласно пункту 3.1 договора №602948 цена поставлемого по настоящему договору товара составляет 1 650 руб.

Цена включает налоги, стоимость заводской упаковки, погрузочных и разгрузочных работ, доставки товара со склада покупателя. Оплата товара производится на условии отсрочки платежа на 10 календарных дней следующих за днем получения товара (включая день поставки). Все расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (пункт 3.1 договоров поставки №60693, №602948).

Во исполнение условий заключенного договора №60693 поставщик по акту приема-передачи товара, имеющемуся в материалах дела, поставил покупателю товар на общую сумму 9 240 руб.

Во исполнение условий заключенного договора №602948 поставщик по акту приема-передачи товара, поставил покупателю товар на общую сумму 1 650 руб.

25.05.2016 между истцом и ответчиком заключен договор №6/3395 на поставку расходного материала, предметом которого является поставка расходного материала для нужд (далее – товар). Наименование, ассортимент и количество товара указано в спецификации.

Согласно пункту 3.1 договора №6/3395 стоимость товара составляет 30 569 руб. 60 коп., в т.ч. НДС. Оплата товара производится заказчиком на условии отсрочки платежа на 10 календарных дней, следующих за днем предоставления поставщиком универсального передаточного документа.

Во исполнение условий заключенного договора №6/3395 поставщик по актам приема-передачи товара, поставил покупателю товар на общую сумму 30 569 руб. 60 коп.

Ответчик в нарушение принятых на себя обязательств поставленный товар в сроки, установленные договорами поставки, не оплатил, в результате чего задолженность ответчика перед истцом за поставленный товар, с учетом уточненного иска составила 827 926 руб. 14 коп.

Кроме того, между сторонами составлен акт сверки взаимных расчетов, согласно которому ответчик подтвердил наличие задолженности в сумме 827 926 руб. 14 коп.

Поскольку в указанный в договорах поставки срок, задолженность за поставленный товар ответчиком не была оплачена, с целью урегулирования настоящего спора истцом направлена претензия №199 от 07.02.2017 с требованием об оплате задолженности, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате поставленного товара послужило основанием для предъявления настоящего иска.

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик – продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии с пунктом 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Факт получения ответчиком товара подтверждается договорами поставки, счетами –фактурами (универсальными передаточными актами), актом сверки взаимных расчетов, признанием ответчиком задолженности.

В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договоров.

Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что обязательства должны выполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательств оплаты товара в соответствии с условиями договора в материалы дела не представлено.

С учетом вышеизложенного, суд удовлетворяет требования истца о взыскании с ответчика 827 926 руб. 14 коп. задолженности за поставленный товар по указанным выше договорам.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании 93 500 руб. неустойки, рассчитанной по состоянию на 25.08.2017.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктами 7.2 договоров № №2015.494666, №2015.467769, №2015.449505, №0817200000316011213.2016.402618 стороны предусмотрели, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Пунктами 6.1 договоров №60093, №602948 за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Пунктом 7.1 договора ответственность сторон устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом.

Ответственность заказчика в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга установлена пунктом 5 статьи 34 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05 апреля 2013г.

При этом положения вышеуказанного нормативного акта распространяются на разовые договоры поставок, заключаемые краевым государственным учреждением.

Поскольку ответчик допустил просрочку исполнения обязательства по оплате полученного товара по всем договорам, истец правомерно произвел начисление пени в соответствии с пунктами 7.2, 7.1, 6.1 договоров и положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

Проверив расчет неустойки, суд находит его верным, в связи с чем исковые требования о взыскании неустойки в размере 93 500 руб. 42 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно п.п. 3 п. 1 статьи 333.22 Налогового кодекса РФ при уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса РФ не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при добровольном удовлетворении ответчиком требований истца после обращения последнего в Верховный Суд Российской Федерации, арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления к производству.

Поскольку уточнение иска произведено истцом в связи с оплатой ответчиком 196 024 руб. 60 коп. после принятия настоящего иска к производству, расходы по оплате государственной пошлины подлежат взсканию с ответчика в пользу истца.

Размер государственной пошлины, исчисленный исходя из размера исковых требований, составит 24 175 руб.

Истец при подаче иска оплатил государственную пошлину в размере 23 685 руб. 20 коп.

Таким образом, недоплата истцом государственной пошлины составила 489 руб. 80 коп.

Поскольку исковые требования удовлетворены в полном объеме, государственная пошлина в размере 23 685 руб. 20 коп. в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, в оставшейся части (489 руб. 80 коп.) подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, и руководствуясь статьями 27, 65, пунктом 3.1 статьи 70, 110, 227-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края

Р Е Ш И Л :

Взыскать с краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленская центральная районная больница», с. Смоленское (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Хирон», г. Барнаул (ОГРН <***>) 827 926 руб. 14 коп. долга, 93 500 руб. 42 коп. пени, 23 685 руб. 20 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленская центральная районная больница», с. Смоленское (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 489 руб. 80 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.Н. Пашкова