Резолютивная часть решения от 28 ноября 2017 г. по делу № А59-4436/2017

9_713487

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-4436/2017
г. Южно-Сахалинск
28 ноября 2017 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи

Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания В- три» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к акционерному обществу «Санаторий «Синегорские минеральные воды» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 674 285, 53 рубля неустойки по договору подряда от 14.01.2015 № 24/01-15КР (с учетом уточнения иска),

при участии представителей:

от истца – ФИО2 по доверенности от 11.08.2017 года от ответчика – ФИО3 по доверенности от 24.04.2017 года,

руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Санаторий «Синегорские минеральные воды» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания В-три» 672 561 (шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 89 копеек неустойки.

Взыскать с акционерного общества «Санаторий «Синегорские минеральные воды» в федеральный бюджет 16 451 (шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят один) рубль государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в течение одного месяца.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья О. А. Портнова