Решение от 10 октября 2023 г. по делу № А13-7600/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А13-7600/2023
город Вологда
10 октября 2023 года



Резолютивная часть решения вынесена 02 октября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 10 октября 2023 года.


Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Дегтяревой Е.В. рассмотрел в порядке упрощенного производства материалы дела по исковому заявлению государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика» к обществу с ограниченной ответственностью проектно-строительной компании «Евростиль» о взыскании 132 632 руб. 20 коп.,



у с т а н о в и л:

государственное казенное учреждение Вологодской области «Служба единого заказчика» (далее - истец) обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Вологодской области к обществу с ограниченной ответственностью проектно-строительной компании «Евростиль» (далее - ответчик) о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 30.03.2021 № 08305000000221000232 в размере 132 632 руб. 20 коп. за период с 27.10.2021 по 26.08.2022.

Исковые требования указаны с учетом уточнения, которое принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), поскольку не противоречит закону и не нарушает права иных лиц.

В обоснование заявленных требований истец сослался на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по контракту, статьи 309, 314, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Определением суда от 02.08.2023 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ.

Истец и ответчик надлежащим образом извещены о принятии искового заявления и возбуждении производства по делу арбитражным судом. Кроме того, указанное определение суда было опубликовано на официальном сайте Арбитражного суда Вологодской области - http://vologda.arbitr.ru/.

От ответчика поступил отзыв на исковое заявление, в соответствии с которым ответчик просил в удовлетворении исковых требований отказать, ходатайствовал о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Ходатайство истца о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства судом отклонено по следующим основаниям.

Рассмотрение дела в порядке упрощенного производства регламентировано главой 29 АПК РФ.

Исходя из критериев, установленных пунктом 1 части 1 статьи 227 АПК РФ, настоящее дело подлежало рассмотрению в порядке упрощенного производства, поскольку сумма, заявленная к взысканию с юридического лица, не превышает восьмисот тысяч рублей.

К делам, перечисленным в части 4 статьи 227 АПК РФ, не подлежащим рассмотрению в порядке упрощенного производства, настоящий спор не относится.

В абзаце 2 пункта 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» (далее - постановление № 10) разъяснено, что если по формальным признакам дело относится к категориям дел, названным в частях 1 и 2 статьи 227 АПК РФ, то оно должно быть рассмотрено в порядке упрощенного производства, о чем указывается в определении о принятии искового заявления (заявления) к производству. Согласие сторон на рассмотрение данного дела в таком порядке не требуется.

В пункте 31 постановления № 10 отражено, что переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства осуществляется судом по своей инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, при наличии оснований, предусмотренных частью 5 статьи 227 АПК РФ.

Согласно части 5 статьи 227 АПК РФ суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным главой 29 названного Кодекса, либо если суд, в том числе, по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания.

В данном случае, доказательств наличия указанных выше обстоятельств не представлено.

Кроме того, основанием для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства могут являться сомнения относительно наличия в представленных истцом документах и при представлении ответчиком обоснованных возражений.

Представленные сторонами в обоснование своей позиции документы сомнений не вызывают.

В связи с вышеизложенным, спор рассмотрен судом на основании имеющихся в деле доказательств.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в соответствии со статьей 228 АПК РФ без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов.

Судом 02.10.2023 принято решение путём подписания резолютивной части решения, которая размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

От ответчика поступило ходатайство о составлении мотивированного решения. В связи с тем, что ходатайство подано в срок, установленный частью 2 статьи 229 АПК РФ, суд составляет мотивированное решение.

Исследовав и оценив доказательства по делу, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 30.03.2021 между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) был заключен государственный контракт № 08305000000221000232 (далее – Контракт), согласно которому Подрядчик принял на себя обязательство в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные Контрактом выполнить работы по разработке проектной документации по строительству объекта «Жилой дом на 12 квартир для детей – сирот, с. Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий район Вологодской области», передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Согласно пункту 2.1 Контракта цена Контракта составляет 1 745 160 руб. 55 коп., НДС не облагается.

Согласно пункту 3.1 Контракта срок выполнения работ составляет 210 календарных дней с даты подписания контракта.

Пунктом 6.4 Контракта предусмотрено, что в случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с пунктом 6.5 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

В связи с тем, что в установленный Контрактом срок работы Подрядчиком не были выполнены, Заказчиком принято решение об отказе в одностороннем порядке от исполнения Контракта.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу 26.08.2022.

За неисполнение обязательств по Контракту Заказчик начислил неустойку за период с 27.10.2021 по 26.08.2022 в размере 132 632 руб. 20 коп.

Претензией от 02.11.2022 № 2123/2022 Заказчик просил Подрядчика оплатить неустойку за неисполнение обязательств по Контракту. Подрядчик оставил претензию без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Обязательства сторон в рассматриваемом случае установлены договором, правовое регулирование которого определяется главой 37 ГК РФ и нормами Закона № 44-ФЗ.

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ установлен запрет на односторонний отказ от исполнения обязательства.

Согласно статье 766 ГК РФ существенными условиями для муниципального контракта являются условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (пункт 1 статьи 708 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В данном случае судом установлено и подтверждается материалами дела, что ответчик допустил просрочку исполнения обязательств, работы не выполнены, Контракт расторгнут в одностороннем порядке.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ одним из способов обеспечения исполнения обязательства является неустойка.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Частью 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

Аналогичные условия содержатся в пункте 6.5 Контракта.

Как указывает истец, поскольку ответчик обязательства по Контракту не исполнил, ему начислены пени в размере 132 632 руб. 20 коп.

При расчете пени истцом ошибочно указана сумма Контракта 1 745 160 руб. 57 коп., тогда как согласно пункту 2.1 Контракта цена Контракта составляет 1 745 160 руб. 55 коп.

Вместе с тем неверное указание суммы Контракта не привело к неверному расчету пени.


Поскольку нарушение сроков выполнения работ подтверждено материалами дела, требование о взыскании неустойки предъявлено истцом обоснованно.

Проверив расчет пени, судом установлено, что истцом не учтены положения о моратории, предусмотренные статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно указанной статье для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

На срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона, в том числе не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 после 31.03.2022 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Правила о моратории распространяются на лиц, подпадающих под действие моратория, независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

При этом возникновение долга по причинам, не связанным с теми, в связи с которыми введен мораторий, не имеет значения. Освобождение от ответственности направлено на уменьшение финансового бремени на должника в тот период его просрочки, когда она усугубляется объективными, непредвиденными и экстраординарными обстоятельствами. Данный вывод изложен в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.04.2021 № 305-ЭС20-23028.

По смыслу разъяснений, приведенных в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в период действия моратория на требования, возникшие до введения моратория, финансовые санкции не начисляются.

Таким образом, действие моратория, так же как и в деле о банкротстве, установлено в зависимости от периода возникновения обязательства (то есть в отношении требований кредиторов, которые возникли до введения процедуры банкротства (реестровые требования) финансовые санкции не начисляются, после финансовые санкции продолжают начисляться (текущие требования)).

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2023 № 305-ЭС23-1845 сформулирована правовая позиция, согласно которой допускается применение моратория на начисление неустоек (штрафов и пеней) за нарушение неденежных обязательств (просрочку передачи товара).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что при расчете неустойки период действия моратория, на основании статьи 9.1 Закона о банкротстве и постановления Правительства Российской Федерации № 497, должен быть исключен в части требований о взыскании неустойки, начисленной после 31.03.2022 и до окончания моратория. Период действия моратория подлежит исключению из расчета пени.

Таким образом, по расчету суда начислению подлежат пени за период с 27.10.2021 по 31.03.2022, сумма пени за указанный период составит 68 061 руб. 26 коп. (1745160,55 х 156 х 7,5% / 300). В остальной части суд отказывает.

Возражая против начисления пени, ответчик ссылается на то, что нарушение обязательств по Контракту возникло по вине Заказчика при обращении Подрядчиком в АО ВО «Управление госэкспертизы по Вологодской области» для получения положительного заключения экспертизы (пункт 5.2 Контракта).

Данный довод ответчика отклоняется судом в связи со следующим.

Как указывают стороны, проектная документация и результаты инженерных изысканий направлены 14.10.2021 в АО ВО «Управление госэкспертизы по Вологодской области».

Письмом АО ВО «Управление госэкспертизы по Вологодской области» от 19.10.2021 отказано в принятии документации на экспертизу ввиду наличия недостатков.

Письмом от 25.10.2021 Подрядчик просит предоставить Заказчика документы, необходимые для устранения замечаний АО ВО «Управление госэкспертизы по Вологодской области».

Согласно пункту 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (пункт 2 статьи 716 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 719 ГК РФ определено, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Ответчик работы не приостановил, в том числе по причине неисполнения каких-либо обязательств со стороны истца. Доказательства направления в адрес Заказчика уведомлений о приостановлении работ в материалы дела не представлены. Из представленных документов не следует, что указанные обстоятельства препятствовали выполнению работ.

Судом установлено, что 21.04.2022 общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Евростиль» обратилось с иском в суд к Государственному казенному учреждению Вологодской области «Служба единого заказчика» о внесении изменений в муниципальный контракт №0830500000221000232 от 30.03.2021 в части продления сроков выполнения работ и действия контракта.

Решением суда от 20.09.2022 года по делу №А13-4998/2022 в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Евростиль» к Государственному казенному учреждению Вологодской области «Служба единого заказчика» о внесении изменений в муниципальный контракт №0830500000221000232 от 30.03.2021 в части продления сроков выполнения работ и действия контракта отказано.

Довод ответчика о том, что Заказчик своими действиями, отсылая Подрядчика в суд с иском о продлении срока исполнения Контракта, тем самым затягивая исполнение Контракта, также отклоняется судом как необоснованный.

Кроме того, ответчик ссылается на то, что в ходе исполнения контракта выяснилось, что предоставленный для проектирования и строительства объекта земельный участок с кадастровым номером 35:17:0102009:47, расположенный по адресу: Вологодская область, Кичменгско Городецкий район, с. Кичменгский Городок, имеет ограничения в пользовании согласно выписке регистрирующего органа от 29.11.2021, которые на момент заключения Контракта не существовали. Данное обстоятельство, по мнению ответчика, свидетельствует о невозможности выполнения проектно-сметной документации в установленный контрактом срок.

Данный довод ответчика также отклоняется судом в связи со следующим.

В материалы дела представлен договор безвозмездного пользования земельным участком от 07.12.2020, согласно которому земельный участок с кадастровым номером 35:17:0102009:47, являющийся местом расположения объекта закупки, передан истцу на праве безвозмездного временного пользования. Срок действия указанного договора истекал 05.12.2021.

07.12.2021 между органом местного самоуправления и истцом заключен новый договор безвозмездного пользования земельным участком с кадастровым номером 35:17:0102009:47 с введением ограничений, связанных с установлением охранной зоны.

В случае выполнения Подрядчиком обязательств в установленный Контрактом срок (до 26.10.2021) необходимости включения в раздел проектной документации мероприятий, связанных с нахождением земельного участка в охранной зоне, не возникло. В данном случае установление охранной зоны не могло отразиться на сроках выполнения работ.

Принимая во внимание, что ответчик работы не приостанавливал, обстоятельства, на которые ссылается ответчик, возникли после истечения срока выполнения работ по Контракту, доказательства каких-либо обстоятельств, возникших вследствие непреодолимой силы, чрезвычайных событий, и не позволивших ему исполнить надлежащим образом контракт в установленный срок ответчиком не представлены, суд считает обоснованным начисление истцом пени.

Поскольку в рассматриваемом случае подрядчик не исполнил обязательства по Контракту, суд не усматривает оснований для применения положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» к спорным правоотношениям, а довод ответчика относительно необходимости списания неустойки находит подлежащим отклонению, ввиду неправильного толкования норм права и положений данного постановления.

В данном случае указанное постановление применимо в отношении выполнения обязательств по контракту подрядчиком в полном объеме и надлежащего качества.

Оснований для применения статьи 333 ГК РФ суд не усматривает.

Правила статьи 333 ГК РФ предусматривают право суда уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 № 263-О указано, что гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

В пунктах 71, 72 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что, если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, то снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника. При этом заявление ответчика о явной несоразмерности неустойки может быть сделано исключительно при рассмотрении судом дела по правилам суда первой инстанции.

Согласно разъяснениям, данным в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается.

В рассматриваемом случае ответчиком не представлены доказательства явной несоразмерности суммы неустойки последствиям нарушения обязательства.

Как указано выше доказательств невозможности исполнения контракта в срок и как основание для применения статьи 333 ГК РФ ответчик также не представил.

Начисленная истцом неустойка соразмерна допущенному ответчиком нарушению с учетом периода просрочки, а также требований разумности и справедливости.

Таким образом, обоснованной суммой пени признается судом в размере 68 061 руб. 26 коп. за период с 27.10.2021 по 31.03.2022. В удовлетворении остальной части исковых требований надлежит отказать.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии со статьёй 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

Таким образом, в связи частичным удовлетворением исковых требований государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально удовлетворенным требованиям.

Суд, исследовав обстоятельства, изложенные в исковом заявлении и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации,



р е ш и л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью проектностроительной компании «Евростиль» (ОГРН: <***>) в пользу государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика» (ОГРН: <***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 30.03.2021 №0830500000221000232, начисленную за период с 27.10.2021 по 31.03.2022, в размере 68 061 руб. 26 коп.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать общества с ограниченной ответственностью проектно-строительной компании «Евростиль» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2555 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации будет направлен лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.


Судья

Е.В. Дегтярева