Резолютивная часть решения от 30 октября 2024 г. по делу № А41-58316/2024

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-58316/24
30 октября 2024 года
г. Москва


Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Быковских И. В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Абрамовой А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АО "Специализированный застройщик "Эталон Московский регион" к ООО "ТРАНСДОРСТРОЙ" о взыскании 3861228 руб. 00 коп. при участии:

от истца – Четверня В.Ф. по дов. № 14-МРЕГ от 16.04.2024 г., от ответчика – ФИО1 по дов. от 23.10.2024 г. (до перерыва).

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110, 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ТРАНСДОРСТРОЙ" в пользу АО "Специализированный застройщик "Эталон Московский регион" 2818696 руб. 44 коп. неустойки, 1042531 руб. 56 коп. убытков непокрытых суммой начисленной неустойки и 12691 руб. 84 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить АО "Специализированный застройщик "Эталон Московский регион" из федерального бюджета государственную пошлину по иску в сумме 29614 руб. 30 коп., уплаченную по платежному поручению № 630 от 03.07.2024 г.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья И. В. Быковских