Резолютивная часть решения от 29 октября 2024 г. по делу № А14-22262/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

г. Воронеж Дело № А14-22262/2023 «29» октября 2024 года.

Судья Арбитражного суда Воронежской области Стеганцев А.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Исмаиловой В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) к акционерному обществу «Монолитное строительное управление-1», Московская область, г. Люберцы (ОГРН <***> ИНН <***>) о взыскании неустойки и встречному иску акционерного общества «Монолитное строительное управление-1», Московская область, г. Люберцы (ОГРН <***> ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) о взыскании суммы неустойки

Руководствуясь статьями 65, 110, 163, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) удовлетворить полностью.

Взыскать с акционерного общества «Монолитное строительное управление-1», Московская область, г. Люберцы (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) неустойку за период с 10.11.2023 по 01.02.2024 в размере 100 894,41, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4 027 руб.

Встречные исковые требования акционерного общества «Монолитное строительное управление-1», Московская область, г. Люберцы (ОГРН <***> ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу акционерного общества «Монолитное строительное управление-1», Московская область, г. Люберцы (ОГРН <***> ИНН <***>) неустойку за период с 22.08.2020 по 16.11.2023 в размере 29 673,39 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб.

Окончательно, путем зачета первоначального и встречного исков взыскать с акционерного общества «Монолитное строительное управление-1», Московская область, г. Люберцы (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) 73 248,02 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) из федерального бюджета 21 561 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Судья А.И. Стеганцев