Решение от 17 октября 2019 г. по делу № А40-52766/2019

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-52766/19-151-451
г. Москва
17 октября 2019 года
Резолютивная часть решения объявлена 09 сентября 2019 года

Решение в полном объеме изготовлено 17 октября 2019 года


Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В. (в порядке ст. 18 АПК РФ)

при ведении протокола секретарем судебного заседания И.Б. Кунижевым

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ООО "АРКАИМ" (ОГРН: 1157746271429)

к ответчику ООО "ПОИСК" ( ОГРН: 1117746258431)

о взыскании 1 010 831 руб. 86 коп.

при участии от истца: Бурмистрова О.П. по доверенности от 10.01.2019 года.

от ответчика: представитель не явился

У С Т А Н О В И Л:

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.03.2019 принято к производству исковое заявление ООО "АРКАИМ" к ответчику ООО "ПОИСК" о взыскании неустойки в размере 1 010 831, 86 руб.

Определением от 09.09.2019 в порядке ст. 18 АПК РФ произведена замена состава суда.

Представитель ответчика в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, в связи с чем, суд, в порядке ст. 156 АПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Изучив материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, 25.07.2017г. между ООО «АРКАИМ» (далее - субподрядчик, истец) и ООО «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОБСЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» (далее - подрядчик, ответчик) заключен договор на выполнение субподрядных работ №П/А-01-07/2017 на выполнение комплекса работ по внутренней отделке на объекте: «школа на 550 учащихся» по адресу: Московская область, г. Пушкино, в районе мкр-н Новая деревня. Согласно п. 2.1.1 договора стоимость работ по договору составляет 53.270.818 руб. 49 коп. Пунктом 6.5 договора предусмотрено, что оплата выполненных работ ответчиком производится не позднее 5(пяти) рабочих дней каждые 15 календарных дней с момента подписания унифицированной формы акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2019 по делу №А40-170086/18-126-1190 установлено, что истцом (ООО «АРКАИМ») выполнены и сданы ответчику (ООО «ПОИСК») работы предусмотренные договором в полном объеме, в том числе по акту о приемке выполненных работ №8 от 23.04.2018г. на сумму 7 982 716 руб. 76 коп., подписанным ответчиком без замечаний, в связи с чем, суд взыскал с ООО «ПОИСК» в пользу ООО «АРКАИМ» задолженность в размере 7 982 716 (семь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи семьсот шестнадцать) руб. 76 коп., а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 62 914 (шестьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать) руб.

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица (ст. 69 АПК РФ).

Истец обратился за взысканием неустойки, начисленной на сумму задолженности, установленной в рамках дела №А40-170086/18-126-1190. Задолженность в размере 7 982 716 (семь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи семьсот шестнадцать) руб. 76 коп взыскана с ответчика на основании исполнительного листа 13.12.2018 и 14.01.2019, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями №745394 от 12.12.2018 и №745394 от 14.01.2019.

В соответствии с п. 9.6 договора, за просрочку платежей субподрядчик вправе требовать от подрядчика уплаты пени в размере 0.05% за каждый день просрочки. Согласно расчету истца, сумма неустойки составляет 1 010 831 руб. 86 коп.

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (ст. 330 ГК РФ).

Суд, проверив представленный истцом расчет процентов находит его методологически и арифметически верным, контррасчет ответчиком не представлен, расчет по существу не оспорен, доказательств обратного суду не представлено.

Таким образом, заявленные требования о взыскании неустойки в размере 1 010 831, 86 руб., подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судебные расходы подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 307-310, 330 ГК РФ, руководствуясь статьями 65, 69, 70, 71, 75, 110, 121-124, 155, 156, 166-171, 176, 177, 180-182 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "ПОИСК" (ОГРН: 1117746258431) в пользу ООО "АРКАИМ" (ОГРН: 1157746271429) неустойку в размере 1 010 831 руб. 86 коп., а также расходы по государственной пошлине в размере 23 108 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья К.В. Вольская