Резолютивная часть решения от 14 августа 2017 г. по делу № А63-8822/2017Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть Дело № А63-8822/2017 г. Ставрополь 14 августа 2017 года Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Волошиной Л.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем Касавченко Ю.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Научно-производственного предпри- ятия «Энергия-Сервис», г. Невинномысск, ОГРН 1022603623316, ИНН 2631020620, к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Партнер», г. Невинномысск, ОГРН 1132651006410, ИНН 2624801372, о взыскании 645 716 руб. 82 коп. договорной неустойки (уточнения от 31.07.2017), при участии в судебном заседании представителя истца Курениновой О.А. по доверенности от 01.09.2017 № 19/16, в отсутствии представителя ответчика, извещенного надлежащим образом. Руководствуясь статьями 49, 110, 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд Ставропольского края уточненные исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Партнер», г. Невинномысск, ОГРН 1132651006410, ИНН 2624801372, в пользу общества с ограниченной ответственностью Научно-производственного предприятия «Энергия- Сервис», г. Невинномысск, ОГРН 1022603623316, ИНН 2631020620, 645 716 руб. 82 коп. неустойки и 2 178 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Партнер», г. Невинномысск, ОГРН 1132651006410, ИНН 2624801372, в доход федерального бюджета 13 736 руб. государственной пошлины. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Л.Н. Волошина Суд:АС Ставропольского края (подробнее)Истцы:ООО НПП "Энергия-Сервис" (подробнее)Ответчики:ООО "Строительная компания Партнер" (подробнее)Судьи дела:Волошина Л.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
