Резолютивная часть решения от 27 ноября 2017 г. по делу № А03-6324/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-6324/2017
г. Барнаул
28 ноября 2017 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Прохорова В.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Барнаул

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Дедал» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Руцбцовск,

о взыскании 50 000 руб. задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.12.2014 № 3478/14, в том числе 45 000 руб. основного долга и 5 000 руб. неустойки,

при участии в судебном заседании: от истца – представитель ФИО2 по доверенности от 06.07.2016, от ответчика – представитель ФИО3 по доверенности от 18.04.2016.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Дедал» в пользу акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» 2 959 794 руб. 04 коп. задолженности, в том числе 803 205 руб. 86 коп. основного долга и 2 156 588 руб. 18 коп. неустойки за период с 17.12.2015 по 23.10.2017, а так же 2 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Дедал» в доход федерального бюджета Российской Федерации 35 799 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья В.Н. Прохоров