Решение от 22 июля 2020 г. по делу № А56-11450/2020

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-11450/2020
22 июля 2020 года
г.Санкт-Петербург


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кассиным В.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: акционерное общество "ПРОММОНТАЖСТРОЙ" (191180, <...>, литер А, пом.14Н, ОГРН: <***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИК СЕВЕР ТРАНС" (169710, коми Республика, <...>, ОГРН: <***>)

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 26.05.2020

- от ответчика: не явился (извещен)

установил:

Закрытое акционерное общество "ПРОММОНТАЖСТРОЙ" (далее – ЗАО "ПРОММОНТАЖСТРОЙ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИК СЕВЕР ТРАНС" (далее – ООО "ЛОГИСТИК СЕВЕР ТРАНС") о взыскании 16390389,50 руб. пени за период с 01.01.2019 по 15.03.2019, 29800000 руб. штрафа по договору на оказание услуг по проведению ревизии теплоизолированных труб от 17.08.2018 № 1362 (далее – Договор).

Представитель истца подержал исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие представителя ответчика.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ЗАО "ПРОММОНТАЖСТРОЙ" (подрядчиком) и ООО "ЛОГИСТИК СЕВЕР ТРАНС" (исполнителем) заключен Договор, по условиям которого подрядчик поручает, а исполнитель организует и обеспечивает оказание услуг по проведению ревизии теплоизолированной трубы ТТ 114 на месторождениях ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз».

В соответствии с п. 3.1. Договора сроки оказания услуг по Договору устанавливаются: начало: август 2018 года; окончание: декабрь 2020 года.

Согласно п. 4.1. Договора объем услуг по проведению ревизии ТТ 114 составляет 40000 штук в период с действия Договора, в том числе: в 2018 году 8800 штук, в 2019 года 15600 штук, в 2020 году 15600 штук.

По п. 5.1. Договора стоимость услуг, поручаемых исполнителю по Договору, составляет 149000000 руб.

В силу п. 8.1. Договора сдача-приемка оказанных услуг производится ежемесячно согласно утвержденному сторонами графику проведения ревизии.

В соответствии с п. 9.4. Договора за нарушение исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных графиком проведения ревизии, до 15 дней подрядчик вправе взыскать пени в размере 0,5% от стоимости несвоевременно оказанных услуг, свыше 15 дней – пени в размере 1% от стоимости несвоевременно оказанных услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по Договору.

Согласно п. 9.6. Договора в случае, если исполнитель своевременно не приступает к началу оказания услуг в срок, установленный в графике проведения ревизии, исполнитель выплачивает подрядчику штраф в размере 20% от суммы Договора и возмещает подрядчику убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств исполнителем.

Исполнитель оказал услуги по Договору на сумму 5350825,18 руб., что подтверждается актом оказанных услуг за декабрь 2018 года от 12.12.2018.

Поскольку исполнитель к выполнению работ в январе 2019 года не приступил, подрядчик направил уведомление от 27.02.2019 об одностороннем расторжении Договора и претензию от 17.12.2019 с требованиями оплатить 16390389,50 руб. неустойки за просрочку выполнения работ, 29800000 руб. штрафа на основании п. 9.6. Договора.

Отказ ООО "ЛОГИСТИК СЕВЕР ТРАНС" удовлетворить названные требования послужил основанием для обращения ЗАО "ПРОММОНТАЖСТРОЙ" в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги.

В силу статьи 783 ГК РФ общие положения о подряде (статьи 702 - 729 ГК РФ) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с объемом оказанных услуг (приложение № 1 к Договору), расчету стоимости услуг (приложение № 2 к Договору) исполнитель обязан оказать услуги в 2018 году в объеме 8800 штук на сумму на сумму 27500000 руб.

ООО "ЛОГИСТИК СЕВЕР ТРАНС" оказало услуги в 2018 году на сумму 5350825,18 руб., что подтверждается актом от 12.12.2018.

ЗАО "ПРОММОНТАЖСТРОЙ" начислило 16390389,50 руб. пени за период с 01.01.2019 по 15.03.2019 на основании пункта 9.4 договора и 29800000 руб. штрафа на основании пункта 9.6 договора.

Ответчик в суд отзыв на исковое заявление и документов об оказании услуг по договору не представил, возражений не заявил.

Проверив расчет неустойки, суд признает его верным.

Требования о взыскании 16 390 389,50 руб. пени и 29 800 000 руб. штрафа подлежат удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИК СЕВЕР ТРАНС" в пользу закрытого акционерного общества "ПРОММОНТАЖСТРОЙ" 16390389,50 руб. неустойки, 29800000 руб. штрафа, 200000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Косенко Т.А.