Резолютивная часть решения от 18 июля 2023 г. по делу № А63-6927/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-6927/2023
18 июля 2023 года
г. Ставрополь


Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Жердева П.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Цациевым Р.Э., рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению

индивидуального предпринимателя Малыш-Федорцовой Виктории Темуровны (ОГРН 313265109900711, ИНН 263112976544)

к обществу с ограниченной ответственностью «Южная Строительная Компания» (ОГРН 1026101924771, ИНН 6118008728)

о взыскании основной задолженности по договору от 01.06.2022 № 2/2022 в размере 1 277 900 руб., неустойки за период с 30.06.2022 по 14.04.2023 в размере 1 773 861 руб., неустойки в размере 0,5% за период с 15.04.2023 по день фактического исполнения обязательства.

При участии в судебном заседании представителей: от истца: Обмочаев Р.А. по доверенности от 10.01.2023; от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167, 168, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

уточнение исковых требований принять, уточненные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Южная Строительная Компания» (ОГРН 1026101924771, ИНН 6118008728) в пользу индивидуального предпринимателя Малыш-Федорцовой Виктории Темуровны (ОГРН 313265109900711, ИНН 263112976544) неустойку за период с 08.09.2022 по 28.06.2023 в размере 430 221,60 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Южная Строительная Компания» (ОГРН 1026101924771, ИНН 6118008728) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 468 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Малыш-Федорцовой Виктории Темуровны (ОГРН 313265109900711, ИНН 263112976544) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 544 руб.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья П.А. Жердев