СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 августа 2020 г. по делу № А17-11063/2019

Арбитражный суд Ивановской области (АС Ивановской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

209/2020-52371(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А17-11063/2019
27 августа 2020 года
г. Иваново

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Скобелевой Е.Г.,

рассмотрев в судебном заседании дело, возбужденное по исковому заявлению жилищно-строительного кооператива «Волга» (ИНН <***>; ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «СТР» (ИНН <***>; ОГРН <***>)

о расторжении договора подряда от 24.11.2018, заключенного между ЖСК «Волга» и ООО «СТР», о взыскании аванса в сумме 37 000 руб. и неустойки за период с 08.03.2019 по 16.12.2019 в сумме 10 880,89 руб., продолжив начисление неустойки по день вынесения судом решения,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление ЖСК «Волга» удовлетворить частично.

2. Взыскать с ООО «СТР» в пользу ЖСК «Волга» неосновательное обогащение в сумме 37 000 руб., неустойку за период с 25.03.2019 по 09.09.2019 в сумме 6 474,90 руб. и 1 816 руб. расходов по оплате государственной пошлины по делу.

В удовлетворении искового заявления в остальной части отказать.

3. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд (610007, <...>) в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 4) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы, в том числе жалобы, направленные посредством электронного сервиса «Мой Арбитр», подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья Скобелева Е.Г.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 12.05.2020 8:48:31Кому выдана Скобелева Елена Геннадьевна