Решение от 16 ноября 2022 г. по делу № А48-8744/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А48 – 8744/2022

г. Орёл

16 ноября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 11.11.2022, решение в полном объеме изготовлено 16.11.2022.

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Кудряшовой А.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Эктив Соцэнергосервис» (109316, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза ФИО2 г. Орла (302038, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании задолженности по энергосервисному договору №Д-2018-93819 от 25.07.2018 за период с 01.08.2021 по 30.06.2022 в размере 931 347 руб. 28 коп., неустойку в размере 49 908 руб. 33 коп. за период с 02.10.2021 по 05.10.2022, с дальнейшим начислением неустойки,

при участии в судебном заседании:

от истца - представитель ФИО3 (паспорт, доверенность от 05.05.2022, диплом) посредством онлайн,

от ответчика - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Эктив Соцэнергосервис» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза ФИО2 г. Орла о взыскании задолженности по энергосервисному договору №Д-2018-93819 от 25.07.2018 за период с 01.08.2021 по 30.06.2022 в размере 931 347 руб. 28 коп., неустойку в размере 49 908 руб. 33 коп. за период с 02.10.2021 по 05.10.2022, с дальнейшим начислением неустойки.

Исковые требования мотивированы неоплатой ответчиком за выполненные работы по энергосервисному договору №Д-2018-93819 от 25.07.2018, в связи с чем, образовалась задолженность.

Ответчиком в материалы дела был представлен письменный отзыв, в котором он просит отказать в иске в полном объеме, в виду отсутствия финансирования для своевременной оплаты.

Истец в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, возражений против рассмотрения дела в отсутствие ответчика не представил. Ответчик о дате и времени судебного заседания извещен надлежащим образом, в деле имеется почтовое уведомление.

Суд, руководствуясь ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также - АПК РФ) с учетом отсутствия в материалах дела возражений относительно рассмотрения дела в отсутствие сторон, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Арбитражный суд, в силу ст. 156 АПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о дате и времени судебного заседания надлежащим образом, по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает установленными следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 25.07.2018 в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ и требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между ООО «Эктив Соцэнергосервис» (исполнитель) и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением – Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза ФИО2 г. Орла (заказчик) был заключен энергосервисный договор №Д-2018-93819, по условиям которого исполнитель осуществляет действия, направленные энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на объектах заказчика путем реализации перечня ЭЭМ (Приложение №2) на данных объектах, а заказчик оплачивает оказанные исполнителем услуги за счет средств, полученных от экономии расходов заказчика на оплату энергетических ресурсов. Основные сведения об объектах, в отношении которых предполагается осуществить энергоэффективные мероприятия, указаны в Техническом задании (Приложение № 1)

Размер экономии (минимальный размер экономии) энергетических ресурсов, который должен обеспечиваться исполнителем в результате исполнения настоящего договора в течение срока его действия с учетом изменения факторов, влияющих на объем потребления энергетических ресурсов, в соответствии с Методикой, должен составить 56% от показателей Энергетического базиса.

Размер экономии (минимальный размер экономии) электрической энергии в натуральном выражении, который должен обеспечиваться исполнителем в результате исполнения настоящего договора в течение срока его действия с учетом изменения факторов, влияющих на объем потребления энергетических ресурсов должен составить не менее 19 244,03 кВт*Ч, в том числе доля размера экономии в натуральном выражении за каждый полный календарный месяц исполнения договора должна составить не менее (кВт *ч):

1-й календарный месяц233.489

2-й календарный месяц210.896

3-й календарный месяц233,489

4-й календарный месяц225.957

5-й календарный месяц233.489

6-й календарный месяц225,957

7-й календарный месяц233.489

8-й календарный месяц233.489

9-й календарный месяц225.957

10-й календарный месяц233.489

11-й календарный месяц225,957

12-й календарный месяц233,489 (п. 2.2 договора).

Согласно п. 3.3 договора заказчик обязуется:

обеспечить соблюдение всех установленных санитарно-гигиенических- и технических, требований по режимам энерго- и ресурсоснабжения, режимам и параметрам работы энергопотребляющих установок, режимов и параметров эксплуатации объектов и помещений с учетом функционального назначения;

обеспечить сохранность, надлежащей содержание и обслуживание Объектов заказчика, в отношении которых осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, включенные в перечень ЭЭМ. всего оборудования, отделимых улучшений, установленных в ходе проведения энергоэффективных мероприятий в течение всего срока действия настоящею договора.

В силу п. п. 4.1.1. и 4.1.2 договора цена настоящего договора, определяемая в виде процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, составляет 2 801 267 руб. 28 коп. включая НДС 18% 427 311 руб. 96 коп. и определяется исходя из подлежащего исполнителю процента экономии, определенного в п.4.2 настоящего договора. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Процент, подлежащий уплате исполнителю по настоящему договору, составляет (90) % от экономии энергетического ресурса.

Дополнительная экономия энергетического ресурса, составляющая произведение цены (тарифа) энергетическою ресурса, и положительной разницы между размером достигнутой в результате исполнения договора экономии в натуральном выражении и размером экономии в натуральном выражении, который должен обеспечиваться исполнителем в соответствии с п. 2.2. договора распределяется между сторонами в той же пропорции, что экономия энергетических ресурсов, указанная в п.2.2. договора. Данный пропет экономии не подлежит изменению в ходе исполнения настоящего договора (п. 4.2 договора).

Согласно пункту 4.4 договора, расчетный период - 1 (один) месяц.

В соответствии с пунктом 4.5 договора заказчик исполняет обязательства по оплате по окончанию календарного периода, определенного п.2.3. договора.

Размер платежа, подлежащий оплате исполнителю, устанавливается как процент (указанный в п. 4.2 договора от фактически достигнутою размера экономии соответствующих расходов заказчика на оплату энергетических ресурсов, определенного в стоимостном выражении по цепам (тарифам) на соответствующие энергетические ресурсы, фактически сложившимся на период достижения предусмотренного настоящим договором доли размера экономии, покрывающий в том числе расходы исполнителя по реализации перечня ЭЭМ.

Если фактически сложившиеся за период исполнения договора цены (тарифы) на соответствующие энергетические ресурсы меньше стоимости единицы энергетического ресурса, действующей на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении открытого конкурса, то фактически сложившиеся за период исполнения договора цены (тарифы) на соответствующие энергетические ресурсы принимаются равными стоимости единицы энергетического ресурса, действующей на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении открытого конкурса (пункт 4.6 договора).

Пунктом 4.10 договора предусмотрено, что не позднее 30 (Тридцати) дней со дня окончания расчетного периода, заказчик осуществляет расчеты с исполнителем путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

Согласно п. 6.2 договора исполнитель в срок, не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента окончания срока реализации мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности направляет заказчику письменное уведомление о завершении реализации мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, Акт сдачи-приемки выполненных работ по реализации мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (этапа мероприятий) (Приложение№ 7), и назначении даты и времени приемки результатов реализации мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В соответствии с пунктом 9.2 договора в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящею договора исполнитель вправе потребовать от заказчика уплату неустойки тени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате настоящею договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате настоящего договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерация от неоплаченной в срок суммы.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения. При не достижении согласия, спор рассматривается в Арбитражном суде по месту нахождения заказчика (раздел 11 договора).

Пунктом 12.1 договора стороны предусмотрели, что настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 7 лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (даты подписания Акта об оказании услуг по реализации Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности), но не позднее 31.05.2026.

В приложении № 1 стороны согласовали техническое задание на выполнение энергосервисных мероприятий.

Дополнительным соглашением №1 к договору от 30.04.2019 стороны определили, что объем потребляемой электрической энергии системой освещения до и после реализации исполнителем перечня ЭЭМ, расчет размера экономии в целях проведения расчетов по договору будет производиться в соответствии с «Методикой определения расчетно-измерительным способом объема потребления электрической энергии на цели внутреннего и наружного освещения», утвержденной Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 04.02.2016 г. № 67, а также указанной в Приложение № 4 к договору.

Стороны приняли решение изложить пункт 4.2 договора в следующей редакции:

«Процент, подлежащий уплате исполнителю по настоящему договору, составляет 90 (девяносто) % от экономии энергетического ресурса.

Дополнительная экономия энергетического ресурса, составляющая произведение цены (тарифа) энергетического ресурса, и положительной разницы между размером достигнутой в результате исполнения договора экономии в натуральном выражении и размером экономии в натуральном выражении, который должен обеспечиваться исполнителем в соответствии с п. 2.2. Договора распределяется между сторонами в той же пропорции, что экономия энергетических ресурсов, указанная в п.2.2. договора. Данный процент экономии не подлежит изменению в ходе исполнения настоящего договора.

Размер экономии (доли размера экономии) в натуральном выражении, достигнутый исполнителем в результате исполнения настоящего договора, определяется, как разница между объемом потребления заказчиком энергетического ресурса за период, равный календарному периоду достижения предусмотренного договором размера экономии (доли размера экономии), определенным до начала реализации перечня мероприятий, и объемом потребления заказчиком энергетического ресурса, определенным после реализации исполнителем перечня мероприятий, с учетом изменения факторов, оказывающих влияние на объем потребления энергетических ресурсов.

Размер экономии (доли размера экономии) энергетических ресурсов в стоимостном выражении, достигнутого в результате исполнения договора определяется, как разница между объемом потребления заказчиком энергетических ресурсов в стоимостном выражении за период, равный календарному периоду достижения предусмотренного договором размера экономии (доли размера экономии), определенным до начала реализации перечня мероприятий, и объемом потребления заказчиком энергетических ресурсов в стоимостном выражении, определенным после реализации исполнителем перечня мероприятий, с учетом изменения факторов, оказывающих влияние на объем потребления энергетических ресурсов.

Если период достижения, предусмотренного настоящим договором размера экономии (период достижения доли размера экономии) составляет более одного года, то объем потребления энергетического ресурса до начала реализации исполнителем перечня ЭЭМ может определяться с учетом объема потребления энергетического ресурса до качала реализации исполнителем перечня ЭЭМ за период, равный периоду достижения предусмотренного договором размера экономии, предшествующий началу реализации исполнителем перечня ЭЭМ.

Размер экономии электрической энергии определяется на основании измерений, проведенных по «Методике определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении» в базовом периоде на основании данных о времени работы системы внутреннего освещения и ее мощности. Измерение мощности световых приборов осуществляется исполнителем и оформляется Сторонами соответствующим «Актом измерений фактической, единичной потребляемой мощности осветительных приборов.

При этом базисным принимается 2016 год. Объем потребления электрической энергии системой освещения до реализации Исполнителем перечня ЭЭМ определяется по «Методике определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении» и указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и в «Расчете экономии электрической энергии на цели внутреннего освещения» (Приложение № 11 к Договору).»

Стороны приняли решение изложить пункт 4.3 договора в следующей редакции:

«Объем потребления энергетических ресурсов в натуральном выражении после реализации Исполнителем перечня ЭЭМ определяется расчетно-измерительным способом в соответствии с «Методикой определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении».

В случае выявления исполнителем дополнительных подключений (дополнительно установленного оборудования, потребляющего электрическую энергию, не учтенных в энергетическом базисе), при расчете достигнутой экономии из всей потребленной за период электрической энергии исключается электрическая энергия, потребленная данным оборудованием, в результате дополнительного подключения за период с момента обнаружения такого подключения.

В случае невыполнения заказчиком требований п.3.2.1 настоящего договора энергетический базис подлежит корректировке и определение размера экономии, достигнутой исполнителем в результате исполнения настоящего договора, корректируется с учетом отклонений.

Размер экономии энергоресурсов, достигнутой исполнителем в результате исполнения настоящего договора, рассчитывается с учетом факторов (сопоставимых условий), влияющих на объем потребления энергоресурсов. Порядок учета факторов, влияющих на объем потребления энергоресурсов (приведение в сопоставимые условия) приведен в приложении № 4.

Стоимость энергетических ресурсов на момент заключения договора составляет:

• 7 (семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% за 1 кВт*ч.».

Стороны приняли решение изложить пункт 4.9 Договора в следующей редакции:

«В целях проведения расчетов по настоящему Договору, Исполнитель, в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом, направляет Заказчику акт об оказании услуг (приложение № 3 к Договору), за расчетный период согласно Приложению № 11 к Договору, в том числе содержащий расчет фактически достигнутой экономии энергетических ресурсов и расчет, подлежащего уплате Исполнителю процента от такой экономии, определенной в соответствии с разделом 4 настоящего договора, счет-фактуру и счет на оплату.».

Исполнение п. 2.3. договора подтверждается актом сдачи-приемки №1 выполненных работ по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности от 15 августа 2019 года, актом № 2 приемки-передачи оборудования в пользование от 15 августа 2019 года, актом № 3 приема-передачи демонтированного оборудования от 15 августа 2019 года, подписанными сторонами без замечаний и скрепленными печатями сторон.

В период с августа 2021 года по июнь 2022 года истцом оказаны ответчику услуги по экономии электрической энергии на общую сумму 931 347 руб. 28 коп., что подтверждается актами об оказании услуг от 31.08.2021 №20210831003; от 30.09.2021 №20210930082; от 31.10.2021 №20211031092; от 30.11.2021 №20211130100; от 31.12.2021 №20211231171; от 31.01.2022 №20220131092; от 28.02.2022 №20220228152; от 31.03.2022 №20220331211; от 30.04.2022 №20220430089; от 31.05.2022 №20220531051; от 30.06.2022 №20220630011, подписанные электронной подписью уполномоченным лицом истца..

Оплата услуг за указанный период ответчиком не была произведена.

Поскольку ответчиком задолженность в полном объеме оплачена не была истец 01.09.2022 направил в адрес ответчика претензию от 01.09.2022 исх. № 795 об уплате основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами, которая оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем, истец обратился в арбитражный суд.

Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению, в связи со следующим.

Правоотношения сторон по энергосервисному договору регулируются положениями главы 37 и главы 39 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), а также Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 261-ФЗ).

В силу пункта 8 статьи 3 Закона № 44-ФЗ под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт), государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

В соответствии с п. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 29.06.2018) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в контракт включаются обязательные условия:

о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки;

об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Согласно п. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 настоящего Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

Согласно части 14 статьи 108 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при заключении энергосервисного контракта в нем указывается экономия в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов по каждому виду таких ресурсов, рассчитываемая из фиксированного размера экономии в денежном выражении (в случае, предусмотренном пунктом 1 части 3 настоящей статьи) или предложенной участником закупки (в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи) экономии в денежном выражении указанных расходов, а также стоимости единицы каждого товара, каждой работы или каждой услуги, указанных в конкурсной документации, документации об электронном аукционе, извещении о проведении запроса котировок.

Предмет энергосервисного договора (контракта) определен в статье 19 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ) и составляет осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

В пункте 2 статьи 19 Федерального закона № 261-ФЗ предусмотрены обязательные условия энергосервисного контракта: условие о величине экономии энергетических ресурсов (в том числе, в стоимостном выражении), которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного контракта; условие о сроке действия энергосервисного контракта, который должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным контрактом величины экономии энергетических ресурсов; иные обязательные условия энергосервисных контрактов, установленные законодательством РФ.

Проанализировав условия заключенного сторонами договора, арбитражный суд пришел к выводу о том, что все существенные условия договора сторонами согласованы и договор является заключенным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательств, а порождают гражданские права и обязанности (статья 8 ГК РФ).

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статей 309, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и в установленный срок. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Учитывая, смешанный характер энергосервисного договора арбитражный суд пришел к следующему.

Согласно пункту 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии с частью 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (часть 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 783 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

В силу положений статей 720 и 783 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг надлежащим доказательством выполнения работ/оказания услуг является акт возмездного оказания услуг или иной документ, подписанный двумя сторонами и подтверждающий сдачу и приемку услуг.

Согласно пункту 1 статьи 721 Гражданского кодекса РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий этого договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на внутреннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. При этом судом оценивается относимость, допустимость и взаимная связи доказательств в их совокупности.

Как следует из материалов дела, истцом обязательства по договору исполнены надлежащим образом, что подтверждается представленными в материалы дела актами, подписанными ответчиком без замечаний по качеству и объемам выполненных работ. Выполнение работ истцом по договору ответчиком не оспаривается, однако оплата выполненных по договору работ в полном объеме не была произведена.

Ответчиком в нарушение требований ст. 65 АПК РФ доказательств оплаты по энергосервисному договору в полном объеме не представлено. В отзыве наличие указанной задолженности не отрицал, указав денежные средства на погашение кредиторской задолженности истцу за оказание услуги от ГРБС не поступали.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию задолженность по энергосервисному договору 931 347 руб. 28 коп. за период с 01.08.2021 по 30.06.2022.

Истцом также заявлены ко взысканию пени в размере 49 908 руб. 33 коп. за период с 02.10.2021 по 05.10.2022.

Согласно ч. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 1, 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии с пунктом 9.2 договора в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящею договора исполнитель вправе потребовать от заказчика уплату неустойки тени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате настоящею договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате настоящего договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерация от неоплаченной в срок суммы.

Поскольку ответчиком были нарушены сроки оплаты за выполненные работы, истец обратился с требованием о взыскании пени правомерно.

Арбитражным судом проверен представленный истцом расчет пени и признан арифметически верным.

Ответчиком о снижении неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса РФ с предоставлением необходимых доказательств несоразмерности суммы пени последствиям нарушения обязательства, не заявлено, контррасчета пени не представлено.

Заявленная истцом к взысканию сумма пени соразмерна характеру и последствиям нарушения обязательства.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, а именно: период просрочки; размер пеней, компенсационный характер штрафных санкций, а также отсутствие надлежащих доказательств, свидетельствующих об их несоразмерном характере, суд приходит к выводу о взыскании пеней за период с 02.10.2022 по 05.10.2022 в размере 49 908 руб. 33 коп.

Судебные расходы распределены следующим образом.

При обращении в арбитражный суд с исковым заявлением истцом уплачена государственная пошлина по платежному поручению от 04.10.2022 № 540 в сумме 22 625 руб. 00 коп., однако были перечислены по неверным реквизитам уплаты.

В связи с реорганизацией налоговых органов Орловской области с 29 августа 2022 года были изменены реквизиты для уплаты государственной пошлины при обращении в Арбитражный суд Орловской области: ИНН получателя средств – 5751777777, КПП получателя средств – 575101001, получатель - УФК по Орловской области.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 21 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» согласно статье 110 АПК РФ между сторонами судебного разбирательства возникают отношения по распределению судебных расходов, которые регулируются главой 9 АПК РФ.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в доход федерального бюджета Российской Федерации в размере 22 625 руб. 00 коп., а государственная пошлина, уплаченная по неверным реквизитам (п/п №540 от 04.10.2022) подлежит возврату истцу в размере 22 625 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза ФИО2 г. Орла (302038, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Эктив Соцэнергосервис» (109316, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по энергосервисному договору №Д-2018-93819 от 25.07.2018 за период с 01.08.2021 по 30.06.2022 в размере 931 347 руб. 28 коп., неустойку в размере 49 908 руб. 33 коп. за период с 02.10.2021 по 05.10.2022, дальнейшее начисление неустойки производить с 06.10.2022 на сумму основного долга (931 347 руб. 28 коп.) по день фактической оплаты исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Выдать исполнительный лист по ходатайству взыскателя.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 3 ст. 319 АПК РФ исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя.

Взыскать с Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза ФИО2 г. Орла (302038, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 22 625 руб. 00 коп.

Исполнительный лист выдать налоговому органу после вступления решения в законную силу.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Эктив Соцэнергосервис» (109316, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) 22 625 руб. 00 коп. государственной пошлины, уплаченных по неверным реквизитам (п/п №540 от 04.10.2022).

Выдать справку.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца с даты его принятия.


Судья А.Г. Кудряшова