СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 13 сентября 2023 г. по делу № А40-63679/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

51_36909442

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-63679/23-51-517
13 сентября 2023 года
город Москва

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О. В., единолично, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Власенко А. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУРМАН СКК» (ОГРН <***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ИНСТИТУТ «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ» (ОГРН <***>)

о взыскании по договору подряда № 726-20/СП583 от 11 марта 2022 года долга в размере 853 734 руб. 94 коп., неустойки в размере 42 686 руб. 75 коп.,

по встречному исковому заявлению о взыскании по договору подряда № 726-20/СП583 от 11 марта 2022 года неустойки в размере 278 171 руб. 18 коп.,

при участии:

от истца – ФИО1, по дов. № б/н от 05 июня 2023 года (в порядке передоверия по дов. № б/н от 17 мая 2023 года;

от ответчика – ФИО2, по дов. № 248-23 от 23 мая 2023 года;

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУРМАН СКК» по договору подряда № 726-20/СП583 от 11 марта 2022 года долг в размере 853 734 руб. 94 коп., неустойку в размере 42 686 руб. 75 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 20 928 руб.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУРМАН СКК» в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ» по договору подряда № 726-20/СП583 от 11 марта 2022 года

неустойку в размере 267 044 руб. 33 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 220 руб. 48 коп.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Произвести зачет. В результате зачета взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУРМАН СКК» денежную сумму в размере 642 084 руб. 88 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О. В. Козленкова