Резолютивная часть решения от 10 апреля 2018 г. по делу № А41-6999/2018Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 9_6987802 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-6999/2018 г. Москва 11 апреля 2018 года Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-6999/2018 по иску Общества с ограниченной ответственностью «ПСП-Фарман» (ИНН <***> ОГРН <***>, 123290, <...>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Горпожтехника МО» (ИНН <***> ОГРН <***>, 142700, <...>) о взыскании 9607644 руб. 07 коп. неустойки за просрочку сдачи результатов работ по договору подряда № 050М-14ПМ от 20.05.2014 и дополнительным соглашениям к нему, при участии: согласно протоколу, Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Горпожтехника МО» (ИНН <***> ОГРН <***>, 142700, <...>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ПСП- Фарман» (ИНН <***> ОГРН <***>, 123290, <...>) 7000000 руб. 00 коп. неустойки по договору подряда № 050М-14 ПМ от 20.05.2014, а также 71038 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба. Судья П.И. Машин Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО "ПСП-ФАРМАН" (подробнее)Ответчики:ООО "ГорпожТехника МО" (подробнее)Судьи дела:Машин П.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
