Резолютивная часть решения от 2 мая 2024 г. по делу № А58-1963/2024

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-1963/2024
03 мая 2024 года
город Якутск



Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Артамоновой Л.И. рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению акционерного общества "Сахаэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>) от 28.02.2024 №СЭ-1491  к обществу с ограниченной ответственностью "Якутская кровельная компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 111 018,73 рублей неустойки по п. 7.4 договора строительного подряда №СТР/КАРЗ/235 от 13.06.2023 за период с 10.08.2023 по 21.12.2023,

без вызова сторон.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Якутская кровельная компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Сахаэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 111 018,73 рублей неустойки по п. 7.4 договора строительного подряда №СТР/КАРЗ/235 от 13.06.2023 за период с 10.08.2023 по 21.12.2023, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 331 рубль.

Возвратить акционерному обществу "Сахаэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 6 051 рубль, уплаченную по платежному поручению № 980 от 25.01.2024.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» по адресу www.kad.arbitr.ru.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.



Судья

Артамонова Л. И.