Резолютивная часть решения от 25 июня 2025 г. по делу № А13-2166/2025Арбитражный суд Вологодской области (АС Вологодской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А13-2166/2025 город Вологда 26 июня 2025 года Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Связьгазпроект» неосновательное обогащение в размере 840 000 руб., неустойку за просрочку выполнения работ в размере 193 200 руб., неустойку в соответствии с пунктом 10.5 Договора субподряда на выполнение проектно- изыскательских работ от 13.05.2024 № 00572/ИПР/24 в размере 90 720 руб., неустойку в соответствии с пунктом 10.5 Договора субподряда на выполнение проектно - изыскательских работ от 13.05.2024 № 00572/ИПР/24 в размере 0,1% за каждый день просрочки с 27.02.2025 по день фактического исполнения денежного обязательства, а также 58 718 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. Решение суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Судья Гуляева Ю.В. Суд:АС Вологодской области (подробнее)Истцы:ООО "Связьгазпроект" (подробнее)Ответчики:Предприниматель Резванец Виктория Александровна (подробнее)Иные лица:АО "Почта России" (подробнее)Отделение адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции УМВД России по Вологодская область (подробнее) Судьи дела:Гуляева Ю.В. (судья) (подробнее) |
