Резолютивная часть решения от 11 мая 2017 г. по делу № А79-2090/2017

1011/2017-43366(4)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-2090/2017
г. Чебоксары
12 мая 2017 года
Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Павловой О.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Баррель-Трейд», (ИНН <***>, ОГРН <***>), Россия 105082, <...>, пом. III А ,

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Гарант», (ИНН <***>, ОГРН <***>), Россия 428000, г. Чебоксары, Чувашская Республика, Базовый пр-д, 3,

о взыскании 712 707 руб. 31 коп. представителя ответчика – ФИО2, по доверенности от 30.03.2017,

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Гарант» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Баррель-Трейд» 286 753 руб. 60 коп. (двести восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят три рубля шестьдесят копеек) долга, 100 000 руб. (сто тысяч рублей) пени за период с 03.10.2016 по 12.05.2017, а также начиная с 15.05.2017 по день фактической уплаты долга начисление неустойки производить на сумму долга 286 753 руб. 60 коп. (двести восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят три рубля шестьдесят копеек) в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый банковский день просрочки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Гарант» в доход федерального бюджета 10 735 руб. (десять тысяч семьсот тридцать пять рублей) госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья О.Л. Павлова