Решение от 24 января 2020 г. по делу № А40-272024/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-272024/19-27-2168
город Москва
24 января 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 09 января 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 24 января 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖСЕТИ" (162000 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ГРЯЗОВЕЦКИЙ <...> ОГРН: <***>, ИНН: <***>, КПП: 350901001, Дата регистрации 03.08.2005)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕТЬМОНТАЖ" (121351, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БОЖЕНКО, ДОМ 9, КОРПУС 2, ЭТ 2 ПОМ IV КОМ 4, ОГРН: <***>, ИНН: <***>, КПП: 773101001, Дата регистрации 01.09.2011)

О взыскании пени за каждый день просрочки по договорам подряда,

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖСЕТИ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕТЬМОНТАЖ" о взыскании пени за каждый день просрочки по договорам подряда.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11 ноября 2019 года исковое заявление было назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам Главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Суд располагает доказательствами надлежащего извещения сторон в соответствии со ст. 123 АПК РФ. Сторонам было предложено представить в арбитражный суд и направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, в пятнадцатидневный срок со дня вынесения определения о принятии искового заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Сторонам было предложено представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в тридцатидневный срок со дня вынесения определения о принятии искового заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок.

09 января 2020 года принята резолютивная часть решения, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

В соответствии с частью 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, Арбитражным судом Вологодской области вынесено решение по делу № А13-9199/2018 от «6» августа 2018г. об открытии процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Строймонтажсети» (адрес: 162000, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>).

Конкурсным управляющим ООО «Строймонтажсети» утвержден ФИО1 (ИНН <***>, СНИЛС <***>), член «Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса"» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 129626, <...>).

Между ООО «Строймонтажсети» и ООО «ЭнергоСетьМонтаж» были заключены договоры подряда на капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства № 180/19/05/2017 от 19.05.2017 г., №181/19/05/2017 от 19.05.2017 г.

ООО «Строймонтажсети» работы по указанным договорам подряда выполнил на общую сумму 17 153 434,79 рублей, ООО «ЭнергоСетьМонтаж» оплачены работы на сумму 13 276 669,00 рублей.

Арбитражным судом города Москвы от 15.02.2019г. (резолютивная часть 30.01.2019г.) по делу № А40-245150/18-27-1157 вынесено решение о взыскании с ООО «ЭнергоСетьМонтаж» в пользу ООО «Строймонтажсети» задолженности в размере 3 876 765,79 руб.

Не согласившись с принятым решением Арбитражного суда города Москвы от 15.02.2019г. (резолютивная часть 30.01.2019г.) по делу № А40-245150/18-27-1157 ООО «Энерго СетьМонтаж», направило апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда.

24.05.2019г. Девятый Арбитражный Апелляционный суд вынес постановление, решение Арбитражного суда города Москвы от 15.02.2019 по делу № А40- 245150/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Таким образом, размер задолженности ООО «ЭнергоСетьМонтаж» перед ООО «Строймонтажсети» составляет сумму в размере 3 876 765,79 руб., что подтверждено Сторонами в Акте сверки взаимных расчетов за 2 кв. 2018 г. в соответствии с которым ООО «ЭнергоСетьМонтаж» подтвердило свою задолженность перед ООО «Строймонтажсети» в указанном размере.

В соответствии со ст. 309 ПС РФ «обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями».

В соответствии с п. 3 п.п. 3.4 Расчет за выполнение работ осуществляется не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи - приемки, Локальной сметы, Акта КС-2 и Справки КС-3 на основании выставленного счета, в размере, указанном в соответствующем акте, с учетом ранее перечисленных платежей, включая авансовые, но не ранее предоставления Заказчику Исполнительной документации.

В соответствии с ч. 1 ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В установленный договором срок оплата за выполненные работы не произведена.

В целях досудебного урегулирования данного спора в адрес ответчика направлена претензия, однако на дату написания искового заявления, оплаты в адрес конкурсного управляющего должника не поступило.

В соответствии с п.8.1 договора подряда №180/19/05/2017 от 19.05.2017 за нарушение сроков оплаты Истец вправе требовать уплаты пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 3 % от неоплаченной в срок суммы.

Также в п.8.1. договора подряда №181/19/05/2017 от 19.05.2017 стороны установили, что за нарушение сроков оплаты Истец вправе требовать уплаты пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 3 % от неоплаченной в срок суммы.

На основании ненадлежащего исполнения обязательства по оплате договора подряда №180/19/05/2017 от 19.05.2017 г., ответчику начислены пени за каждый день просрочки за период с 05.07.2018 г. по 10.10.2019 г. в размере 218 751,17 рублей.

На основании ненадлежащего исполнения обязательства по оплате договора подряда №181/19/05/2017 от 19.05.2017 г., ответчику начислены пени за каждый день просрочки за период с 15.05.2018 г. по 10.10.2019 г. в размере 109 487,56 рублей.

Конкурсный управляющий с учетов всех выплат, произвел расчет пеней за каждый день просрочки по договорам подряда №180/19/05/2017 от 19.05.2017 и №181/19/05/2017 от 19.05.2017 , общий размер, составляет 328 238,73 рублей.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 АПК РФ, суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании пени в размере 116 302 руб. 99 коп., поскольку материалами дела подтвержден факт выполнения работ на данную сумму.

Пунктом 1 протокола от 27 декабря 2016 года предусмотрена ответственность заказчика за неисполнение условий оплаты, предусмотренных графиком, в виде неустойки в размере двух ключевых ставок ЦБ РФ, действующих на момент уплаты задолженности на сумму неуплаченных денежных средств, до момента выполнения заказчиком принятых на себя обязательств.

По состоянию на 10.10.2019 неустойка составила 399 251 руб. 20 коп.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Контррасчета неустойки ответчик не представил, о снижении не заявил.

Указанный расчет судом проверен и признан математически и методологически верным.

Учитывая изложенное, неустойка подлежит взысканию с ответчика в заявленном размере в соответствии с пунктом 1 протокола от 27 декабря 2016 года, ст. 330 ГК РФ.

Согласно пункту 65 Постановления Пленума Верховного суда РФ N 7 от 24.03.2016 истец вправе требовать присуждения неустойки (пени) по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств).

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ,

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕТЬМОНТАЖ" (121351, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БОЖЕНКО, ДОМ 9, КОРПУС 2, ЭТ 2 ПОМ IV КОМ 4, ОГРН: <***>, ИНН: <***>, КПП: 773101001, Дата регистрации 01.09.2011) в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖСЕТИ" (162000 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ГРЯЗОВЕЦКИЙ <...> ОГРН: <***>, ИНН: <***>, КПП: 350901001, Дата регистрации 03.08.2005) пени по договорам подряда № 180/19/05/2017 от 19.05.2017 г. И № 181/19/05/2017 от 19.05.2017 г. в размере 116 302 (сто шестнадцать тысяч триста) рублей 99 копеек.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕТЬМОНТАЖ" (121351, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БОЖЕНКО, ДОМ 9, КОРПУС 2, ЭТ 2 ПОМ IV КОМ 4, ОГРН: <***>, ИНН: <***>, КПП: 773101001, Дата регистрации 01.09.2011) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 489 (четыре тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей 09 копеек.

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

СудьяВ.И. Крикунова