Резолютивная часть решения от 26 июня 2017 г. по делу № А57-6511/2017

116/2017-110453(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-6511/2017
город Саратов
27 июня 2017 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Лузиной О.И., при ведении протокола судебного заседания Худеньких А.Ю., рассмотрел в открытом судебном заседании

дело по иску Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Электротема», г. Екатеринбург, ИНН <***>, ОГРН <***>,

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства по территории Приволжского федерального округа при

федеральном агентстве специального строительства», г. Саратов, ИНН <***>, ОГРН <***>,

о взыскании договорной неустойки в размере 35 906, 34руб., при участии представителей: от истца- не явились , извещены от ответчика - ФИО1 по доверенности руководствуясь ст. 137,110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, Р Е Ш И Л :

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по территории Приволжского федерального округа при

федеральном агентстве специального строительства», г. Саратов в пользу Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Электротема», г. Екатеринбург договорную

неустойку в размере 69 319,18 руб. за период с 17.01.2017г по 05.06.2017г.., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000,00 руб.,

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по территории Приволжского федерального округа при

федеральном агентстве специального строительства», г. Саратов в доход бюджета РФ

расходы по государственной пошлине в сумме 773,00 руб. Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме, через Арбитражный суд

Саратовской области.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу

судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, расположенных в здании

арбитражного суда.

Направить решение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья арбитражного суда Саратовской области О.И. Лузина.