Постановление от 12 сентября 2019 г. 13 ААС (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-20944/2018
13 сентября 2019 года
г. Санкт-Петербург


Резолютивная часть постановления объявлена 05 сентября 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме 13 сентября 2019 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Черемошкина В.В.

судей Слобожанина В.Б., Сотов И.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарь судебного заседания Тутаев В.В.,

при участии:

от истца: ФИО1 (доверенность от 19.04.2019); ФИО2 (доверенность от 26.09.2018)

от ответчика: ФИО3 (доверенность от 01.01.2019)

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-20262/2019) ООО «Невский трест» на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.07.2019 по делу № А56-20944/2018 (судья Пономарева О.С.), принятое

по иску общества с ограниченной ответственностью «Невский Трест»

к обществу с ограниченной ответственностью «Забота и Опека»

о взыскании,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Невский Трест» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Забота и Опека» (далее - ответчик) о взыскании 5.522.394 руб. 44 коп. задолженности по договору от 25.02.2015 № 25/02/15-ГП; 3.995.237 руб. 42 коп. неустойки; 314.629 руб. 74 коп. задолженности по договору от 18.12.2016 № 12/ЧР; 291.108 руб. 81 коп. неустойки.

Судом первой инстанции принят встречный иск ответчика о взыскании с первоначального истца 461.365 руб. 91 коп. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору от 25.02.2015 № 25/02/15-ГП; 11.044.788 руб. 88 коп. неустойки за нарушение обязательств по страхованию строительных рисков; 2.583.485 руб. 44 коп. убытков, понесенных в связи с нарушением срока строительства; 250.000 руб. убытков, понесенным в связи с неисполнением обязательств по вводу объекта в эксплуатацию; 142.125 руб. 59 коп. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору от 18.12.2016 № 12/ЧР.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.11.2018, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2019, постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 10.06.2019, первоначальный иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскано 5.443.202 руб. 36 коп. задолженности по договору от 25.02.2015 № 25/02/15-ГП; 996.600 руб. 83 коп. неустойки; 169.543 руб. 20 коп. задолженности по договору от 18.12.2016 № 12/ЧР; 178.556 руб. 07 коп. неустойки. В оставшейся части первоначального иска отказано. Встречный иск удовлетворен частично с истца в пользу ответчика взыскано 191.765 руб. 56 коп. неустойки по договору от 25.02.2015 № 25/02/15-ГП; 1.263 руб. государственной пошлины. В оставшейся части встречного иска отказано. По результатам зачета с ответчика в пользу истца взыскано 6.594.873 руб. 90 коп.

От ООО «Забота и Опека» поступило заявление о предоставлении рассрочки исполнения судебного акта: по 150 000 руб. ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца в течение 44 месяцев.

Определением от 04.07.2019 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление ООО «Забота и Опека» о рассрочке исполнения решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.11.2018 удовлетворить частично: предоставить ООО «Забота и Опека» рассрочку исполнения решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.11.2018 по делу № А56-20944/2018, установив следующий порядок его исполнения:

до 25.07.2019 - 650.000 руб.

до 25.08.2019 - 650.000 руб.

до 25.09.2019 - 650.000 руб.

до 25.10.2019 - 650.000 руб.

до 25.11.2019 - 650.000 руб.

до 25.12.2019 - 650.000 руб.

до 25.01.2020 - 650.000 руб.

до 25.02.2020 - 650.000 руб.

до 25.03.2020 - 650.000 руб.

до 25.04.2020 - 650.000 руб.

до 25.05.2020 - 94.873 руб. 90 коп.

В остальной части в удовлетворении заявления о предоставлении рассрочки исполнения судебного акта отказать.

Не согласившись с определением суда первой инстанции, ООО «Невский Трест» обратилось с апелляционной жалобой в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

В обоснование своей жалобы указало, что суд первой инстанции необоснованно удовлетворил заявленное ходатайства ООО «Забота и Опека».

ООО «Невский Трест» приобщило отзыв на апелляционную жалобу, в котором просило определение суда первой инстанции оставить без изменения.

В судебном заседании стороны поддержали свои письменные позиции.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Изучив материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии с частью 1 статьи 324 АПК РФ, при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава - исполнителя вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения.

В силу пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон № 229-ФЗ), взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об изменении способа и порядка его исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.

Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что предоставление отсрочки сроком на 44 месяца (до 25.02.2023) может повлечь нарушение баланса интересов сторон, в связи с чем установил следующий график платежей:

до 25.07.2019 – 650.000 руб.

до 25.08.2019 – 650.000 руб.

до 25.09.2019 – 650.000 руб.

до 25.10.2019 – 650.000 руб.

до 25.11.2019 – 650.000 руб.

до 25.12.2019 – 650.000 руб.

до 25.01.2020 – 650.000 руб.

до 25.02.2020 – 650.000 руб.

до 25.03.2020 – 650.000 руб.

до 25.04.2020 – 650.000 руб.

до 25.05.2020 – 94.873 руб. 90 коп.

В материалы дела ООО «Забота и Опека» представлены документы, свидетельствующие о невозможности единовременно уплатить сумму, взысканную по решению суда.

Согласно представленным платежным поручениям № 745 от 08.07.2019 и № 809 от 23.07.2019, на общую сумму 650 000 руб., ООО «Забота и Опека» начало погашать имеющуюся задолженность.

Следовательно, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о возможности предоставления рассрочки ООО «Забота и Опека» по графику указанному в определении суда от 04.07.2019.

Апелляционным судом не установлено нарушений судом первой инстанции норм материального и процессуального права, являющихся основанием для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции, обстоятельства, имеющие значение для дела, выяснены в полном объеме, выводы суда, изложенные в обжалуемом судебном акте, соответствуют обстоятельствам дела.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 272 АПК РФ, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.07.2019 по делу № А56-20944/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Черемошкина

Судьи

В.Б. Слобожанина

И.В. Сотов