Определение от 25 февраля 2026 г. АС Сахалинской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693000, <...>

Факс <***>, 460-952, Адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/


Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru



О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


г. Южно-Сахалинск Дело А59-6767/2023

26 февраля 2026 года


Судья Арбитражного суда Сахалинской области Жамновой М.С.,

ознакомившись с ходатайством общества с ограниченной ответственностью «Центр экспертиз ФИО2» об установлении даты начала осмотра, о продлении срока проведения экспертизы,

в рамках дела по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

к муниципальному казенному учреждению «Служба «Заказчик» Администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности в размере 2 648 247 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 36 241 руб.,

встречному исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Служба «Заказчик» Администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки за период с 30.06.2021 по 29.10.2024 в размере 1 223 004,57 руб., о расторжении договоров подряда № 106 от 28.09.2020, № 107 от 06.10.2020, № 110 от 07.10.2020, № 112 от 08.10.2020, № 114 от 09.10.2020,

У С Т А Н О В И Л:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ИП ФИО1, истец) обратился в Арбитражный суд Сахалинской области с исковым заявлением к муниципальному казенному учреждению «Служба «Заказчик» Администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – МКУ «Служба «Заказчик», ответчик) о взыскании задолженности по договорам подряда № 112 от 08.10.2020, № 110 от 07.10.2020, № 108 от 06.10.2020, № 106 от 28.09.2020, № 114 от 09.10.2020 в размере 2 648 247 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 36 241 руб.

Определением суда от 26.10.2023 исковое заявление принято к производству.


В рамках рассмотрения спора МКУ «Служба «Заказчик» подано встречное исковое заявление о взыскании неустойки по договорам подряда № 106 от 28.09.2020, № 108 от 06.10.2020, № 110 от 07.10.2020, № 112 от 08.10.2020, № 114 от 09.10.2020 за период с 30.06.2021 по 29.10.2024 в размере 1 223 004,57 руб.

Определением суда от 02.11.2024 встречное исковое заявление принято к производству и назначено к рассмотрению совместно с первоначальным иском.


Определением суда от 12.02.2025 производство по делу приостановлено в связи с назначением повторной судебной экспертизы, проведение которой поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью «Центр экспертиз ФИО2» ФИО2, срок проведения экспертизы установлен – 45 рабочих дней со дня получения настоящего определения.

18.02.2026 от ООО «Центр экспертиз ФИО2» поступило ходатайство об установлении даты начала осмотра, о продлении срока проведения экспертизы, мотивированное необходимостью проведения экспертизы после естественного схода снежного покрова и оттаивания грунта.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», после приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы суд решает вопросы о замене эксперта, о привлечении к производству экспертизы другого эксперта, об отводе эксперта, о предоставлении эксперту дополнительных материалов, о постановке перед экспертом дополнительных вопросов, об отмене разрешения участвующему в деле лицу присутствовать при производстве экспертизы, о продлении срока проведения экспертизы без возобновления производства по делу. При этом суд назначает судебное заседание, о времени и месте которого извещает лиц, участвующих в деле, и эксперта.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Назначить судебное заседание по рассмотрению ходатайства эксперта на «30» марта 2026 года в 12 час. 15 мин., которое состоится в помещении арбитражного суда по адресу: <...>, каб. 42.

Лицам, участвующим в деле, ознакомиться с ходатайством экспертной организации; выразить позицию относительно продления срока проведения экспертизы.

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Сахалинской области по адресу: http://sakhalin.arbitr.ru/.

Судья М.С. Жамнова