Резолютивная часть решения от 25 июля 2023 г. по делу № А12-11563/2023

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

г. Волгоград Дело № А12-11563/2023 «25» июля 2023 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания и осуществлении его аудиозаписи, путем использования системы веб-конференции помощником судьи Ремизовой О.В., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Альфа» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление-873» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки по договору перевозки грузов от 05.08.2019г. № 16/П/19 в размере 3 643 499 руб. 03 коп.,

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, по доверенности;

от ответчика – ФИО2, по доверенности; посредством использования системы онлайн-заседания;

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление-873» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Альфа» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 3 643 499 руб. 03 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление-873» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 41217 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.

Судья Л.В. Напалкова Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 15.02.2023 11:22:00Кому выдана Напалкова Людмила Валерьевна