СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 ноября 2022 г. по делу № А34-8535/2022

Арбитражный суд Курганской области (АС Курганской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

43/2022-121882(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru, тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 E-mail: info@kurgan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А34-8535/2022
г. Курган
29 ноября 2022 года
Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Желейко Т.Ю., при ведении протокола судебного заседания в письменном виде помощником судьи Жилиной Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительный Альянс» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Отделу образования Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании денежных средств,

при участии в судебном заседании: данные в протоколе,

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, суд

решил:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с отдела образования Администрации Шатровского муниципального

округа Курганской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу

общества с ограниченной ответственностью «Строительный Альянс» (ОГРН

<***>, ИНН <***>) в порядке субсидиарной ответственности за счет

средств бюджета задолженность в размере:

14 881 руб. 76 коп. неустойки за период с 17.07.2021 по 23.08.2021 по делу

№ А34-13622/2021; 264 513 руб. 25 коп. неустойки за период с 24.08.2021 по 31.03.2021;

31 224 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины по

делу № А34-13622/2021;

25 000 руб. 00 коп. судебных расходов по оплате услуг представителя по делу

№ А34-13622/2021; 9 008 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины; 19 127 руб. 50 коп. судебных расходов на оплату услуг представителя.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительный

Альянс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета

22 187 руб. 00 коп. излишне уплаченной государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Курганской области.

Судья Т.Ю. Желейко

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 17.12.2021 8:22:12

Кому выдана Желейко Татьяна Юрьевна