Резолютивная часть решения от 10 августа 2020 г. по делу № А70-4030/2020Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 30/2020-82187(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А70-4030/2020 г. Тюмень 10 августа 2020 года Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Мингалевой Е.А., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Туз П.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью Производственная компания «СОТЭК» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 28.07.2006) к Обществу с ограниченной ответственностью «ТРАНСПРОМЖИЛСТРОЙ-2005» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 22.03.2006) о взыскании неустойки по договору подряда от 03.08.2017 № 02/08, а также процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам подряда от 03.08.2017 № 03/08, от 07.07.2017 № 03/07, руководствуясь ст. 110, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСПРОМЖИЛСТРОЙ2005» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 22.03.2006) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Производственная компания «СОТЭК» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 28.07.2006) 31 344 рубля 91 копейка неустойки, 111 851 рубля 44 копейки процентов, а также 5 293 рублей государственной пошлины, в удовлетворении остальной части иска отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской области. Судья Мингалева Е.А. Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 04.08.2020 11:31:34 Код для входа в режим ограниченного доКстоумпуа :в ыдана Мингалева Елена Аркадьевна Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:ООО Производственная компания "СОТЭК" (подробнее)Ответчики:ООО "Транспромжилстрой-2005" (подробнее)Судьи дела:Мингалева Е.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
