Резолютивная часть решения от 16 июня 2025 г. по делу № А73-465/2025Арбитражный суд Хабаровского края (АС Хабаровского края) - Гражданское Суть спора: Поставка продукции для федеральных государственных нужд - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Арбитражный суд Хабаровского края <...>, www.khabarovsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть дело № А73-465/2025 г. Хабаровск 17 июня 2025 года Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи С.М. Курносовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лунау И.А., рассмотрел в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Эреду» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680000, <...>) в лице конкурсного управляющего ФИО1 (ИНН <***>, адрес: 690005, <...>) к администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 682950, <...>) о взыскании 3 163 607 руб. 21 коп. (с учетом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Эреду» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680000, <...>) неустойку за нарушение сроков оплаты по контракту от 07.07.2020 № 65 в размере 3 163 607 руб. 21 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 119 908 руб. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Эреду» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину по платежному поручению от 16.01.2025 № 9 в размере 17 001 руб. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. Судья С.М. Курносова Суд:АС Хабаровского края (подробнее)Истцы:ООО "Строительная компания ЭРЕДУ" (подробнее)Ответчики:Администрация городского поселения "Город Вяземский" Вяземского муниципального района Хабаровского края (подробнее)Иные лица:к/у истца Белов Е.Ю. (подробнее)Судьи дела:Курносова С.М. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
