Дополнительное решение от 24 февраля 2019 г. по делу № А27-21262/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru

тел. (384-2) 58-43-26, факс (384-2) 58-37-05

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Дело № А27-21262/2018
город Кемерово
25 февраля 2019 года
Резолютивная часть дополнительного решения оглашена 18 февраля 2019 года

Дополнительное решение в полном объеме изготовлено 25 февраля 2019 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев вопрос о принятии дополнительного решения по делу № А27-21262/2018

по иску Администрации Кемеровского муниципального района (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «УЧАСТИЕ», г. Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 1 681 197, 18 рублей пени, начисленной за просрочку передачи объектов долевого участия по Муниципальному контракту №83-мк от 15.12.2015года на участие в долевом строительстве квартир от 15.декабря 2015года за период с 22.07.2017года по 20.09.2018года

при участии:

стороны не явились,

у с т а н о в и л:

Администрация Кемеровского муниципального района (далее – Администрация, истец) обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Участие» (далее – Общество, ответчик) о взыскании 1 681 197 руб. 18 коп. пени за период с 22.07.2017года по 20.09.2018года за просрочку исполнения ответчиком обязательства по передаче квартир по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве квартир №83-мк от 15.12.2015года.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 04.10.2018года исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание по делу назначено на 15.11.2018 года.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 01.02.2019 (резолютивная часть решения оглашена 25.01.2019) по настоящему делу исковые требования удовлетворены. С общества с ограниченной ответственностью «Участие» в пользу Администрации Кемеровского муниципального района взыскано 1 681 197 руб. 18 коп. пени за нарушение срока передачи объектов по муниципальному контракту №83-мк на участие в долевом строительстве квартир от 15 декабря 2015года за период с 22.07.2017года по 20.09.2018года.

Судом установлено, что при рассмотрении дела и принятии решения судом не разрешен вопрос о распределении расходов по госпошлине по делу.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 04.02.2019 судебное заседание по вынесению дополнительного решения назначено на 18.02.2019 года.

Стороны по делу признаны судом извещенными о дате, времени и месте судебного заседания в порядке ст. 123 АПК РФ, о чем также свидетельствуют материалы дела (сведения с сайта «Почта России» портал «Отслеживание почтовых отправлений», почтовые уведомления о получении судебных актов).

Истец и ответчик явку представителей в судебное заседание не обеспечили, возражений относительно проведения судебного заседания в отсутствие своих представителей не заявили.

С учетом положений части 2 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает вопрос по вынесению дополнительного решения в отсутствие сторон.

В соответствии с частью 1 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если:

1) по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение;

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал в решении размер присужденной денежной суммы, подлежащее передаче имущество или не указал действия, которые обязан совершить ответчик;

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

В соответствии с пп.1.1. п .1 ст. 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации, от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, арбитражными судами, освобождаются государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, арбитражными судами, в качестве истцов или ответчиков.

В соответствии с пп.4 п. 1 ст. 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных арбитражным судом исковых требований.

Истец по настоящему делу - Администрация Кемеровского муниципального района освобождена от уплаты госпошлины при обращении с исковым заявлением в суд в соответствии со ст. 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации. Следовательно, с учетом вышеизложенного, госпошлина по иску подлежит взысканию с ответчика в доход Федерального бюджета РФ в размере , пропорциональном размеру удовлетворенных судом требований, что составит сумму 29 812 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-171, 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УЧАСТИЕ» в доход Федерального бюджета РФ 29 812 рублей госпошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск . Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья О. С. Андуганова