Резолютивная часть решения от 13 марта 2019 г. по делу № А74-16191/2018

100208_1784336

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А74-16191/2018
г. Абакан
13 марта 2019 года
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.В. Лиходиенко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению иску общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к государственному казённому учреждению Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 3 418 801 рубля 58 копеек,

встречный иск государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» о взыскании 6 728 119 рублей 40 копеек.

Руководствуясь статьями 49, 150, 110, 166 – 171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Строительно- монтажная компания» о взыскании 3 418 801 рубля 58 копеек и прекратить производство по делу по первоначальному иску.

2. Взыскать с государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» 40 094 (сорок тысяч девяносто четыре) рубля расходов по оплате государственной пошлины.

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» из федерального бюджета 1 000 (одну тысячу) рублей государственной пошлины

4. Удовлетворить встречный иск частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» в пользу государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» 1 345 623 (один миллион триста сорок пять тысяч шестьсот двадцать три) рубля 88 копеек неустойки.

Отказать в удовлетворении остальной части иска.

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» в доход федерального бюджета 56 641 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок один) рубль государственной пошлины.

6. Произвести зачёт между суммой государственной пошлины подлежащей возврату из федерального бюджета по первоначальному иску и суммой взыскиваемой в доход федерального бюджета по встречному иску с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания»: в результате зачёта взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» в доход федерального бюджета 55 641 (пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок один) рубль государственной пошлины.

7. Произвести зачёт между расходами истца по уплате государственной пошлины подлежащей взысканию по первоначальному иску и суммой взыскиваемой в пользу государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» по встречному иску: в результате зачёта взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» в пользу государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» 1 305 529 (один миллион триста пять тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 88 копеек неустойки.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья А.В. Лиходиенко